加工合同（推荐53篇）

好范文网小编为你精心整理了53篇《加工合同》的范文，但愿对你的工作学习带来帮助，希望你能喜欢！当然你还可以在好范文网搜索到更多与《加工合同》相关的范文。

篇1：加工合同

合同编号：____________________签订地点：___________________

签订时间：________年____月____日

定作方：______________________

承揽方：_________________________

第一条加工物、数量、报酬、交货期限

项目名称及内容_________________________

计量单位_________________________

数量_________________________

工作量_________________________

报酬_________________________

交付期限_________________________

单价_________________________

金额_________________________

(注：空格如不够用，可以另接。)

第二条技术标准、质量要求：

第三条承揽人对质量负责的期限及条件：

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：

第五条承揽人使用的材料由__________________人提供。

材料的检验方法：__________________________________________________________________

第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：

第七条工作成果检验标准、方法和期限：

第八条结算方式及期限：

第九条定作人在________年____月____日前交定金(大写)__________________元。

第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十二条违约责任：

第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。

按下列第______种方式解决：

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

定作方(公章)_________承揽方(公章)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇2：加工合同

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

订立合同双方：

甲方：中国＿＿＿＿＿＿公司，地址＿＿＿＿＿＿＿，电报挂号：＿＿＿＿＿＿＿，电传：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

乙方：＿＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿＿＿公司，地址＿＿＿＿＿＿＿＿，电报挂号：＿＿＿＿＿＿＿，电传：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

第一条加工内容

乙方向甲方提供加工＿＿＿＿＿(产品)＿＿＿＿＿套所需的原材料；甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

第二条交货

乙方在合同期间，每个月向甲方提供＿＿＿＿＿＿原材料，并负责运至＿＿＿＿＿＿车站(经＿＿＿＿＿＿港口)交付甲方；甲方在收到原材料后的＿＿＿＿＿个月内将加工后的成品＿＿＿＿＿套负责运至＿＿＿＿＿＿＿港口交付乙方。

第三条来料数量与质量

乙方提供的原材料须含＿＿＿＿＿％的备损率；多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)的规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失；乙方特此同意确认。

第四条加工数量与质量

甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应予赔偿乙方所受的损失。

第五条加工费

甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的＿＿＿＿＿年为每套＿＿＿＿＿币＿＿＿＿元；合同订立第二年起的加工费双方另议，但不得低于每套＿＿＿＿＿币＿＿＿＿＿元；该加工费是依据合同订立时中国国内和国外的劳务费用而确定的，故在中国国内外劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

第六条付款方式

乙立将不作价的原材料运交甲方；在甲方向乙方交付本合同产品前１个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

第七条运输与保险

乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责；甲方将本合同产品运交乙方的运费和保险费由甲方负责。

第八条不可抗力

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

第九条仲裁

本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，可提请＿＿＿＿国＿＿＿＿＿仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：

１．中华人民共和国加入的国际公约、条约；

２．中华人民共和国法律；

３．在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例；

仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

第十条合同有效期

本合同自签字起生效。有效期到本合同规定的“＿＿＿＿＿套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用”时终止。

第十一条合同的续订

本合同有效期届满之前＿＿＿＿月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

第十二条合同文本与文字

本合同正本一式＿＿＿＿＿份，甲乙双方各执一份，副本＿＿＿＿＿＿份交＿＿＿＿等单位备案。

本合同以中、＿＿＿＿＿＿两国文字书就，两国文字具有同等效力。

第十三条其他

１．甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的＿＿＿＿＿＿％。

２．甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或／和补足。

第十四条合同条款的变更

本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿(盖章)乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿(盖章)

代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿(签字)代表：＿＿＿＿＿＿＿＿(签字)

见证人，律师＿＿＿＿＿签字(中国＿＿＿＿＿＿律师事务所)

合同订立时间：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

篇3：加工合同

为了能充分发挥双方企业资源优势，本着互利双赢、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方就贴牌生产项目达成如下条款：

一、双方交换企业资信材料，且必须真实、有效，否则，由此带来的损失由违约方承担，浴室柜贴牌加工合同范本。

1.营业执照(副本)复印件;

2.工业生产许可证复印件;

3.食品卫生许可证复印件;

4.税务登记证(副本)复印件;

5.企业法人年度检验情况复印件;

6.组织机构代码证(副本)复印件;

7.商标受理书(注册证)复印件;

8.企业质量管理体系证书复印件;

二、协议范围

1.甲方委托乙方贴牌生产_____________________牌系列产品，采用甲方的品牌标识;乙方应确保这些产品是不侵犯任何第三方知识产权和合法权益的合格产品。甲方授权乙方印制的专用件(指含有“甲方产品”商标字样或其他甲方产品专用的图案、标识、铭牌、说明书、包装物等)，乙方应妥善保管，决不允许流失给第三方，如发生流失给第三方现象，甲方有权按商标法相关之规定追究乙方的法律责任。

2.甲方利用自身的营销网络开发市尝销售贴牌产品;乙方利用其技术、设备、人力等资源生产制造符合甲方要求并经甲方认可的贴牌产品。

3.贴牌产品完全由甲方销售，乙方不负责销售，乙方不得将甲方委托生产的贴牌产品转卖给任何第三方。

4.双方合作期满后或终止合作后，乙方不得以任何形式再生产或销售有甲方品牌标识的产品，乙方若违反规定，甲方有权乙方按销售所得的____倍进行赔偿。

5.甲方有权派人员监督贴牌产品的原料、生产过程、产品质量等，乙方应予以全力配合与协助。

三、产品名称、型号、价格(RMB)产品名称(乙方)产品型号(乙方)价格、备注。后续产品价格以乙方报价经甲方确认的价格为准。产品价格应包含内外包装、标贴等相关包装费用(不含增值税发票)，具体承担情况见产品价格表。

四、交(提)货地点、时间及费用

1.乙方直接送货到甲方指定仓库或双方协定的交货点，单价含运费;

2.乙方严格按订购计划单中规定的数量和日期准时交货;乙方在装车或交付托运后须在2小时内以电话或传真的形式通知甲方发货情况及预计到货时间、地点，以便甲方及时提货，合同范本《浴室柜贴牌加工合同范本》。

五、产品包装与防护要求

1.产品外包装、标贴、铭牌等相关包装材料由甲方提供设计、定制和采购，甲方将包装材料发给乙方，由乙方代工包装;

2.乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求，有足够的强度，以便适应运输的要求。

六、提出交货、质量异常及期限交货数量和时间以订购计划单为准;乙方接到订购计划单后若有异议，应在接到订购计划单24小时内以书面形式通知甲方，否则视为乙方接受甲方订单;对于不能及时供货，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

七、价格与结算方式

1.产品价格按甲乙双方确认的价格为准，若价格有变动须经双协商同意，并确定新的价格及执行日期;

2.双方确定货款结算方式为：月结30天，例：20xx年3月1日至20xx年3月31日的货款，甲方在次月月底前结清。

八、质量要求

1.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合国家标准并应适时满足国家标准的有关最新要求;

2.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合甲方的《产品规格书》与《检验规范》及其他相关要求，同时应达到双方所签的《质量保证协议》的要求;

3.乙方应保证其所提供的产品符合相关环保要求;

4.有必要时，经双方确认，可采取封样的方式来确定上述条款未能确定的产品要求。

九、品牌管理

1.甲方提供的商标(包括包装设计、图形、汉字、英文及其组合等)所有权归甲方所有，乙方只能在甲方授权许可的范围内使用，不得私自转让或扩大其使用范围;

2.双方合作期满后，乙方即无权以任何方式使用任何带有甲方标识的产品。一旦发现，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

十、售后服务

1.乙方必须严格履行《产品质量法》规定的相关义务，对于因乙方质量问题所引起的退货、换货，乙方应予以全力支持，与此相关的费用由乙方承担;产品因非正常使用而损坏所发生的相关费用由甲方负责;

2.贴牌产品本身出现重大质量事故的，由乙方承担由此产生的相关责任和费用，如：诉讼费、律师费、责任赔付费及法律责任等。

十二、合同的终止与解除

1.若乙方未能履行合同所规定的任何条款，并无合理解释，甲方有权终止合同，未结算的货款甲方推迟为三个月后给付;

2.乙方若提前解除合同，应在甲方未找到替代供应商前继续供货，保持甲方的经营销售正常运行，原则上不超过3个月;

3.甲方若提前解除合同，应保证消耗完乙方根据甲方订单生产的产品，并按合同规定的结款方式结清余款;

十三、解决合同纠纷的方式甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议均应通过双方友好协商解决，协商不成，则按《中华人民共和国合同法》，由合同签约地人民法院诉讼解决。

十四、其他约定

1.未经甲方书面允许，乙方不得将甲方的资料及合同内容、价格等商业机密任何形式泄漏给任何第三方;

2.未经甲方书面同意，乙方不得将甲方已经与乙方订立采购产品合同或服务这一情况进行广告宣传或公之于众，也不多在广告中使用甲方或甲方任何客户的名称。

3.甲方确保“___________”贴牌商标的独占性与无争议性，如贴牌商标出现争议，该争议引起的法律责任由甲方承担;

4.本合同为总合同，每批订单执行以双方确定的《采购计划单》为准，《采购计划单》与本合同具有相同的法律效力;

5.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同;本合同如有未尽事宜，经双方共同协商作出补充，补充规定与合同具有同等效力。

十五、合同有效期

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效;合同有效期为 年(以合同签订日起计算)。

甲方： 乙方：

单位名称(章)： 单位名称(章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

篇4：加工合同

甲方：______________________

乙方：______________________

第一条合同总则

甲乙双方经协商一致，现就______泥画加工事宜达成如下协议。

第二条基本保证与要求

2．1 乙方确保根据双方确认的订货单为甲方产品加工，甲方保证向乙方回收乙方所加工的合格产品。

第三条加工权许可期限及合同期限

3．1本合同于______年_____月_____日签订，自签订之日起至________年_____月____日止，有效期一年。经双方协商同意，可延长本合同有效期。

第四条合同信誉金

4．1乙方获得合同约定的产品加工权之前，需向甲方交纳信誉保证金（￥：_____元），甲方免费为乙方加工人员代表进行产品制作培训，本合同自乙方向甲方付清规定信誉保证金之日起生效，信誉保证金合同期满如乙方无重大违约，信誉保证金全额退还。

第五条产品的结算方式

5．1甲方提供给乙方的加工品按统一加工价结算。甲方在货到后当三日内将货款汇入乙方银行帐号。乙方负责按时发货并代办托运，费用自理。

5．2甲方凭清单验货，如有差异或有质量问题，应在收货当天应告知乙方。

5．3自货到三日内，如属实是产品加工质量问题，该产品退回乙方。

5．4甲方建议乙方审慎加工，避免返工或者退回；在不影响销售前提下，不做相应的处罚，若影响销售，将对乙方给予该产品成本10%处罚，该产品发回乙方。

第六条双方的权利和义务

6．1甲方要在接到乙方发来产品验收后，三日将加工费注入乙方银行帐号，如有违约给予甲方该货款的10%做为赔偿。

6．2乙方应按时保质保量完成甲方给予的订单，如有违约给予乙方该货款的10%做为处罚。连续三次违约取消其加工资格，信誉保证金不予退回。

第七条合同解除及终止

7．1本合同期满时，乙方可提前二个月提出书面续约要求，双方在正常履行本合同的前提下续订该项代理合同，不再另收取加工信誉保证金。

7．2乙方如有下列行为之一，甲方有权单方提前解除本合同并追究乙方责任：

1）有损______泥画形象的行为；乙方自行销售同类产品而影响甲方利益；

2）扰乱甲方市场价格体系，破坏营运体系；

3）抄袭泥画配方自行生产、销售。

第八条争议的解决

本合同有关的争议，任何一方均可诉致本合同签订地人民法院裁决。

第九条保密条款

甲方提供给乙方的各种资料，其中涉及商业机密、加工技术、知识产权等内容，乙方有保密的义务；不得提供给乙方以外的第三者使用、参照，否则甲方要求乙方最高赔偿金额_____元（_____元）。

第十条其它

10．1 合同的修改或补充，均须经双方同意后以书面协议形式修改或补充。

10．2 本合同自乙方向甲方缴纳相关费用之日起生效。

10．3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________

甲方代表签字：__________

甲方地址：______________

______年______月______日

身份证号码：____________

乙方：__________________

乙方代表签字：__________

乙方地址：______________

______年______月______日

身份证号码：____________

篇5：加工合同

甲方：

乙方：

甲方生产过程中因部分工件需要喷漆处理，经考察，确定乙方为加工合作单位。经双方充分协商，就合作事宜达成如下协议：

一、乙方必须具备喷漆加工的所有资质。

二、加工合作期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、合作期限内，甲方对乙方承揽加工件的质量、供给能力等进行监督和检查。

四、乙方必须按照甲方下达的生产订单进行生产，未经甲方允许，不得转由其他单位生产。

五、乙方为甲方加工工件，原则上实行包工包料的方式。

六、甲方委托乙方加工产品的价格，按照甲方订单核实的价格或双方协商的'价格表执行，任何一方不得擅自变更。

七、双方约定的结算方式：每一批次完工结账。

八、本协议双方盖章或签字生效，一式二份，具有法律效力。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

签订日期： 年 月 日

篇6：加工合同

协议书编号：______________

甲方：____________________ 乙方：____________________

地址：____________________ 地址：____________________

邮编：____________________ 邮编：____________________

电话：____________________? 电话：____________________

传真：____________________? 传真：____________________

电子邮箱：________________电子邮箱：________________

签约日期：________________

签约地点：________________

经甲，乙双方商定，甲方同意代乙方向乙方指定的 （境外料件供应商全称） （以下称“料件商”） 购进本协议项下的料件交乙方加工装配成本协议项下的整机，并代乙方出口销售给乙方指定的 （境外整机收购商全称）（以下称“整机商”）。对此，甲，乙双方达成如下协议：

一、进口料件品名、规格、数量、单价、总价

品名：____________________

数量：____________________

规格：____________________

单价：____________________

总价：____________________

二、出口整机品名、规格、数量、单价、总价

品名：____________________

数量：____________________

规格：____________________

单价：____________________

总价：____________________

三、包装要求及费用分担：出口整机包装由乙方根据其指定的整机商的要求办理并承担相关费用。

四、交货及运输

1．甲方向乙方交付料件：

交货地点：____________________

运输方式：____________________

费用承担：________至________的运费由乙方承担。

2．乙方向甲方交付整机：

交货地点：____________________

运输方式：____________________

费用承担：由_______至_______的运费由乙方承担。

五、单证

1．乙方每次交付一批整机后，应于相应整机出口报关后_______日内将相应的增值税发票及《税收（出口专用）缴款书》交给甲方。

2．甲方在收到乙方开来整机的增值税发票及《税收（出口专用）缴款书》后，即开出相应的进料抵扣发票给乙方。

3．如乙方未能在交付每一批整机并出口报关后_______日内向甲方提交相对应的增值税发票及《税收（出口专用）缴款书》，则甲方无义务向乙方支付相应整机货款中的退税部分。

………．

六、验收标准，方法及提出异议期限

_________________________________________________________________________

七、付款条件

1．进料款：甲方代乙方购进料件并对外付汇，相应进料款由甲方在收到的整机出口货款中扣除；付款金额按照实际收货数量及在海关备案的进料合同中规定的价格计算。

2．整机款：甲方代乙方出口整机并对外收汇，对应的人民币按照美元对人民币1：?_______折算，由甲方在收到乙方整机商开来的金额为出口发货总价的正本信用证（远期信用证的，信用证已经开证行承兑）、货物出口报关、收到乙方开具的足额增值税发票后3天内，在扣除进料款及甲方手续费后付给乙方。

3．代理手续费：代理手续费为进口料件总价的_______ %，以人民币支付，按美元兑人民币1：_______ 折算，由甲方在收到的整机出口货款中扣除。

八、甲乙双方的责任

1．上述进口料件由甲方进口并交给乙方后，若出现质量，规格，数量问题，乙方必须在五天内（逾期视为接受）向甲方提出有关清单，证据与说明，由甲方负责对外交涉，乙方有义务协助处理。

2．甲乙双方必须严格遵守海关的关于进料加工复出口业务的有关规定，甲方或甲方指定的委托单位专门负责上述货物的进出口报关及合同核销工作，乙方必须指定专人负责上述货物帐册的登记，进口货物的统计，有关单证的追还和保管，随时准备接受海关的检查，并随时协助甲方报关人员办理有关海关报关手续。如果由于乙方未能及时向甲方提供有关单证以供甲方办理报关手续或由于甲方不及时办理报关手续而被海关处罚的，责任由违者承担。

>3．上述货物按海关规定办理有关海关手续前，甲乙双方均不得私自出售，转让，虚报．如有逃税和违章行为，责任由违者承担。

4．按照海关规定，协议期满必须及时向海关核销．因此，本协议期满前15天内，乙方应当持有关资料协助甲方办理本协议的延期、终止或核销手续，且该手续只能办理一次，逾期不办而受海关处罚的，责任由违者承担。

5．因整机产品质量不符、数量短缺及不能及时交货等问题而导致甲方不能如期全部复出口的，由乙方根据中国法律及海关的有关规定承担甲方由此而受到的全部处罚责任并赔偿甲方相应的损失。

6．乙方保证其委托甲方从境外购进的料件及其按照本协议加工装配后所形成的整机，不侵犯任何第三方所拥有的专利及/或专有技术及/或其它知识产权；同时，乙方保证整机的产品质量符合整机商的要求；否则，乙方应赔偿甲方因此而遭受的一切损失．

九、争议处理

凡因执行本协议发生纠纷时，双方应及时协商解决，如协商不成，任何一方可直接向本合同签订地人民法院起诉。

十、不可抗力

凡协议的任何一方在执行本协议时，如发生不可抗力事件，须在两天以内以传真或电报方式通知对方，经双方协商同意，并在取得有关机构的合法有效证明后。允许延期履行，部分履行或不履行协议，并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

十一、协议生效

经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十二、协议修改

本协议的任何变更，解除，均须双方协商并签订书面协议。

十三、协议文本

本协议正本一式三份，甲乙双方及海关各持一份，效力均等；本协议附表一，附表二，附表三，附表四与本协议具有同等效力。

十四、特别条款

________________________________________（与本条款不符的协议其他条款自动失效）

甲方（章）________________

乙方（章）________________

（加盖公司合同专用章有效

篇7：加工合同

甲方：

乙方：

1、甲方备料委托乙方加工零件一批_______件，为明确双方责任，特订立本合同供双方共同遵守。

2、本合同金额为人民币：￥，其中费用组成和零件的名称、图号、数量、价格（指含税率为__________的发票价格），见（零件委托加工合同清单）。运输费用由乙负担，并在甲方指定地点（新都镇山王村）下货。

3、加工方式：甲方提供设计图纸_________份及相应加工材料，并向乙方进行详细技术交底，乙方按图纸和相应国标加工，均为成品交货。 交货期：______年______月______日交货完结。

4、乙方必须严格按图纸和相应国家标准加工，加工完毕自检后交到甲方指定地点，甲方已收零件在资本和使用中发现质量问题属乙方责任的，乙方须在一日内前往处理，并承担对甲方造成的相应损失。

5、如非人力不可抗拒因素，乙方不能按期交货，则每延期1天，罚金为合同金额的1%。

6、付款：甲方复验合格后，乙方向甲方开具增值税（税率票后，甲方向乙方付款。本合同无预付款。

7、乙方确保不得将甲方的图纸挪作它用或提供、出售给任何第三方。

8、甲方提供的图纸，乙方在产品交货完毕（含技术资料和甲供图纸）、结清费用后失效。

10、本合同一式二份，双方各执一份。

11、未尽事宜，双方友好协商解决。

12、本合同签订日期：

甲方： 乙方：

代表： 代表：

联系人： 联系人：

年 月 日 年月日

篇8：加工合同

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

联系电话：

乙方（承揽方）：

代理人：

地址：

联系电话：

甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《民法典》和其他相关法规的规定，就___________（地点）玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：

一、品种、规格、数量、单价：

玻璃品种： ___________，规格： ___________，数量：___________，单价：___________。

交货地点：

运输方式、费用：

1）由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.

2）产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。

二、交货期：

合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。

三、验收方式：

1）玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。

2）_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.

六、结算及付款方式：

甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。

七、违约责任：

1）双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.

2）如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。

八、其他：

本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。

九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。

十、保质期及保修

1、保质期为二年（验收之日起）

2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。

甲方：

代表：

账号：

户行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

账号：

户行：

___________年___月___日

篇9：加工合同

合同编号：__________

定作人：____________签订地点：______________

承揽人：____________签订时间：______________

第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接）

加工物名称

规格型号

计量单位

数量

报酬

交货期限及数量

单价

金额

合计

合计人民币金额（大写）

第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接）

材料名称

规格型号

计量单位

数量

质量

提供日期

消耗定额

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：____________________________。

第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________。

第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。

第七条定作人协助承揽人的事项与要求：______________________________。

第八条加工物的技术标准、质量要求：______________________________。

第九条加工物的包装要求及费用负担：______________________________。

第十条加工物的交付方式、期限及地点：______________________________。

第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：______________________________。

第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：______________________________。

第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）______________________________元。

第十四条结算方式及期限：______________________________。

第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。

第十六条本合同解除的条件：

（一）定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

（二）___________________

第十七条定作人违约责任：__________________

承揽人违约责任：__________________

第十八条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：（只能选择一种）

（一）提交_____________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向__________人民法院起诉。

第十九条其他约定事项：__________________

定作人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承揽人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

鉴（公）证意见：

经办人：

鉴（公）证机关（章）

年月日

（注：除国家另有规定外，

鉴（公）证实行自愿原则）

XX市工商行政管理局制定

篇10：加工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，牟定县第一小学与楚雄开发区楚风布艺店窗帘加工制安，共同达成协议，并签订如下合同：

一、规格

窗帘制安方式以甲方看样品为准，用铝合金窗杆，制安包工包料及调试，按1：2的比例制作安装。

二、布和纱高度为2.75米，窗高超过2.75米，按实际高度加布用量计算。

三、结算价格：综合价(窗杆、窗帘、插钩)的单价55元/米,共10906.5米;窗杆单价12元/米，共132.2米，共计1586.4元。两项合计：12492.90元(大写：壹万贰仟肆佰玖拾贰元玖角)

四、付款方式

1、合同签订之日，甲方向乙方预付30%—50%。

2、窗帘安装完毕，甲方向乙方支付质量保证金以外的费用。

3、甲方留取货款总额的 5% 做为质量保证金。待质保期满，甲方一次性返还给乙方。

五、其它约定

1、留取布样，由甲方封存。乙方必须按布样用料。

2、保修期为一年。出现窗杆脱落，甲方通知乙方后，在两个工作日内修复，如人为污染及划破布料，乙方不负责更换。

3、乙方在现场安装过程中，应注意安全，出现一切安全事故，甲方不承担任何责任与赔偿。乙方在甲方现场，应加强对现场成品的保护。 甲方签约代表人：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【关于加工合同模板集锦6篇】

篇11：加工合同

定作方：

承揽方：

签订地点:

签订时间：年月 日

一、加工产品明细

1、产品名称或项目: 规格或型号:

2, 数量: 单价: 金额:

3、交货数量: 交货期限:

4、价款或酬金

二、加工材料(定作方自带)

1,、材料名称: 规格型号:

2 、计量单位: 数量 质量

3、消耗定额 单价 总金额

4、提供日期

三、质量要求、技术标准:

四、承揽方对质量负责的条件及期限:

五、技术资料、配方提供办法及保密要求:

六、验收标准、方法和期限:

七、包装要求及费用负担:

八、交（提）货方式及地点:

九、交付定金预付款数额及时间:

十、结算方式及期限:

十一、违约责任:

十二、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件:

十三、解决合同纠纷的方式:

十四、未尽事宜,双方协商共同解决。

十五:本合同一式两份,定作方和承揽方各自保留一份。此合同双方签字盖章后,方可生效,有效期为 年 月 日 至 年 月 日。

定作方承揽方

单位名称（章）单位名称（章）

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码： 邮政编码:

年 月 日 年 月日

篇12：加工合同

定做方：________________

承揽方：________________

合同编号：______________

签订地点：______________

签订日期：______________

一、材料明细

品名

规格型号

计量单位

交货日期

数量

单价

总价

金额总计

二、选用材料

扑克正文（牌芯）使用_________g扑克专用纸，扑克盒使用__________g白板纸（或白底白板纸）。

三、制作要求

扑克牌上光进口油□上光国产油□扑克盒复膜□包透明膜带易拉线□副用热缩膜封装□压纹□

注：需要哪项在哪项□打“√”

四、质量要求、技术标准

1、依据国家技术监督局发布的《扑克牌行业标准》和《平版印刷品行业标准》对扑克及包装物进行质量认定。

2、承揽方提供________级以上的合格品给定做方，________级以下由承揽方处理。

五、承揽方对质量负责的条件及期限

承揽方对产品的印刷及制作质量负责，如出现产品质量问题，定做方应在法律规定的时间内（15日）提出书面异议。否则，承揽方不负任何责任。

六、技术资料、图纸提供办法及保密要求

定做方提供制作扑克所需的全部资料（照片、光盘、标准字及字体等），保密要求如下_____________。

七、验收标准、方法和期限

按扑克牌行业标准在合同规定交货之日抽样检查和验收。

八、包装要求及费用负担

纸箱包装（_____副或_____副一箱），费用由承揽方负担。

九、预付款数额及时间

签订合同后定做方支付总货款的_____%作为预付金（不含版费）。

十、结算方式及期限

现金结算，交货时间_____年____月____日。

十一、交货方式及收货人地点：______________________。

电话：______________________。

十二、运输方式

汽车或火车运输，承揽方负责将货物运送到指定地点，费用由定做方负担。

十三、违约责任

本合同履行过程中，如一方违约则支付守约方违约金_______元人民币。

十四、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可诉至______人民法院解决。

定做方：______________

单位名称：_____________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

承揽方：_______________

单位名称：_____________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

篇13：加工合同

甲方：

乙方：

本着互惠互利共同发展的原则，，就甲方二车间的原矿粗选承包给乙方生产管理，经甲乙双方友好协商达成以下协议:

一、原矿粗选厂地址：

二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

三、承包任务：全年生产时间为x个月。每月生产时间为xx天(其他为检修设备时间)，日处理原矿xxxx吨，月处理原矿xx万吨;

四、甲方职责：

1、甲方提供现有的选矿设备、现场作业机车及运输车辆(司机伙食费按乙方月均单人标准由甲方承担)、职工住宿、办公室设施、职工食堂及灶房设备，工人洗浴设施。

2、甲方根据乙方生产量无条件提供满足乙方原矿供给。

3、甲方保证乙方的生产，生活用电，用水，尾矿堆放场地，矿石运送和开采设备的正常运行。

4、甲方负责配备现场生产协调人员，进行甲乙双方现场工作的协调。

5、甲方提供乙方生产时所有备品备件及易损件的供应(易燃易爆物品安全管理工作由乙方负责)。

6、乙方应每月提前申报备品、备件、易损件，由甲方统一采购。如因乙方已提计划，甲方采购怠慢或储备不足，所造成的一切损失全部由甲方承担。

六、乙方的职责：

1、乙方负责组织选矿厂的各种技术工作及劳动力的合理安排。承担选矿厂生产设备的维修工作。

2、乙方负责完成甲方下达生产原矿石量的任务。

3、乙方负责进厂工人的安全教育。

4、乙方至合同鉴定后进厂工人的实际人数向甲方缴纳工人的保险金额(此保险有甲方代买)。

5、经双方商定乙方需向甲方缴纳生产保证金xxx元。甲方在每月结算后从乙方结算金中扣除叁万元作为生产保证金，直至扣清为止。合同期满时，甲方在七日内无偿全额退还保证金。甲方不能及时退还改保证金，须按每日向乙方赔偿保证金总额的10%作为滞纳金。

6、乙方在生产期间维护保养好甲方现有生产设备(不包括各种生产车辆及与生产无关设备)。

7、乙方只负责处理矿石量，选矿指标全部由甲方技术人员来完成，乙方积极配合完成。

七、结算方式：

1、结算按甲乙双方实际处理矿石量(运输车数，按xx吨/车计算)签字认可的数据报表，每自然月上报公司核实后给予结算。

2、甲方公司每月核实双方签字认可的乙方生产量后在次月十五日内给予发放一切承包费用。

3、乙方员工工资发放时有双方财务人员在场统一由甲方给予发放，除去工资一项，剩余款项甲方一次性付给乙方。

八、承包单价、奖罚和任务：

1、承包单价为每处理一顿原矿x元人民币。

2、每日处理原矿石量不低于壹万伍仟吨，每月生产日期不低于xxx天，月处理矿石量不得低于xxx万吨，月处理量低于xx万吨时，所缺数量按每吨x元从承包费中扣除;

九、甲方的权利和义务：

1、甲方有权监督、检查乙方的选矿全过程。发现问题及时提出，双方协商及时纠正处理。

2、甲方中途无故解除合同或不按月发承包费，致使乙方无法按本合同约定的去执行。甲方应按乙方月处理原矿石量xx万吨(合同签订有效期限)进行赔偿乙方损失。

3、在乙方生产维修期间，材料费用为甲方支付，人员工资由乙方承担。如遇工艺流程改造，设备增减时生产的一切费用及工人工资生活费用全部由甲方承担。

4、在生产期间如遇工伤事故发生时甲方垫付前期所有费用，事后由保险公司赔付后给予扣除，剩余款项交付当事工人。

5、生产期间由于政府介入、村民闹事、停电、等不可抗力因素等所造成的停产累计三天以上时，甲方应相应按日产量xxxx吨从承包任务中递减当月任务量，停产影响总量(xxx吨/天)剔除三天产量后按每吨xx元双方结算进行补偿。

十、乙方的权利和义务：

1、生产中工人生活费、劳保用品等均有乙方自行解决。

2、确保安全生产，并配有专业管理技术人员，在承包期负责设备保养和维修，如遇设备损坏双方有专业技术人员现场鉴定，如是乙方责任则有乙方承担(如正常损耗乙方不予承担任何损失)。

3、经常性对工人进行安全教育，严格按照安全操作规程操作，管理好自己的职工。

4、乙方必须服从甲方的统一管理，协调调配，一切以公司整体利益为主。

5、乙方员工必须遵守一切国家规定安全劳动规则。上班期间不准酗酒，严禁打架，睡觉，脱岗，玩手机等一切与工作无关的事情。

十一、违约责任：

1、双方严格遵守合同，不得违约。如有违约，由违约方向守约方赔偿造成的一切经济损失，并承担相应的法律责任。

2、乙方必须按时完成甲方下达的生产任务，乙方如连续两个月不能完成甲方下达的生产任务，甲方有权单方面终止承包合同。

3、双方如有特殊原因需终止合同，应提前1个月以书面形式告知对方。并说明原因，取得对方同意后，双方协商终止本合同。

篇14：加工合同

甲方：武汉鲁邦建材有限公司    合同号：

乙方：      签订日期：

经甲、乙双方协商一致，签订本加工合同。

一、品名、规格、数量、金额、交货日期。

品名规格加工数量单位单价（元/件）金额（元）交期备注

粘结剂20公斤/袋

填缝剂

合计人民币金额（大写）按实际数量结算

二、质量要求，技术标准：乙方严格按照甲方提供的配方及工艺要求加工，乙方在加工过程中必须采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的数量加入。并要保证搅拌时间，以达到均匀一致，如果是乙方加工原因（加料，搅拌时间，配方）造成的质量问题由乙方全部承担责任。乙方不得私自印刷甲方的包装袋。

三、交（提）货地点和方式：乙方工厂交货，运费由甲方承担。

四、甲方提供主料（核心料）及包装材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重钙等甲方需要的地材。

五、包装标准及要求： 甲方提供包装 。

六、结算方式及期限： 现款现货 。

七、解决合同的纠纷方式：如果双方发生合同纠纷，应协商解决。协商不成

可以（1）提交仲裁委员会仲裁。（2）向甲方所在地人民法院处理。

八、其它约定各项：此合同双方签字盖章传真件生效。如果货物质量达不到

合同约定的标准，造成甲方客户索赔的损失由乙方承担。

单位名称（章）：      单位名称（章）：

委托代理人：        委托代理人：

篇15：加工合同

定作人：________________________

承揽人：________________________

签订地点：______________________

签订时间：________年____月____日

第一条 加工物、数量、报酬、交货期限……

第二条 定作人提供的材料……

第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________

第四条 加工物的技术标准、质量要求：_______________________

第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________

第六条 加工物的包装要求及费用负担：_________________________________

第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________

第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的'，在________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

第九条 定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

第十条 加工物的交付方式及地点：_____________________________

第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：_______________

第十二条 报酬的结算方式及期限：____________________

第十三条 定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________元。

第十四条 本合同解除的条件：______________________________

第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是。否）可以留置加工物。

第十六条 违约责任：_____________________________

第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

（一）提交 ________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法 院起诉。

第十八条 其他约定事项：____________________________

定作人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承揽人

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

鉴（公）证意见：

经 办 人：

鉴（公）证机关（章）

年 月 日

（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

监制部门：__________________ 印制单位：__________________

篇16：加工合同

订立合同双方：

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。

法定代表人张建军，懂事长。

委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。

被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。

法定代表人左春文，董事长。

委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。

委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。

被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。

经审理查明：XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204 934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50 000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100 000元，模板运至被告现场后，再支付 34 934元，剩余款项20 000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日，被告给付原告预付款50 000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。

上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：

一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清;

二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

代理审判员 吴 宏

二00八 年 五 月 四 日

书 记 员 李 京 超

篇17：加工合同

供方（全称）：____________________________

买方:卖方：

上诉人(原审被告)北京中新联数码科技股份有限公司，住所地北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。

法定代表人俞敏，董事长。

委托代理人张克云，男，1962年12月26日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司法律顾问，现住北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。

委托代理人张春雨，男，1960年2月9日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司业务经理，住北京市西城区东口袋胡同2号。

被上诉人(原审原告)北京金视光盘有限公司，住所地北京市海淀区杏石路30号。

法定代表人李小健，董事长。

委托代理人张永军，北京市博金律师事务所律师。

委托代理人蓝晓东，北京市博金律师事务所律师。

上诉人北京中新联数码科技股份有限公司(以下简称中新联公司)因与被上诉人北京金视光盘有限公司(以下简称金视光盘公司)加工合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院()海民初第12041号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年11月26日受理后，依法组成由法官阴虹担任审判长，法官宁勃、常洁参加的合议庭公开进行了审理。本案现已审理终结。

金视光盘公司在一审中起诉称：XX年8月至XX年1月期间，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司按照要求完成了光盘加工，中新联公司应支付加工费总计285 032.75元，其中母盘加工费254 900元，光盘加工费30 132.75元。双方签署款项确认书后，中新联公司支付了200 000元加工费。中新联公司尚拖欠加工费共计85 032.75元未支付。金视光盘公司诉至法院，请求判令：1、中新联公司支付光盘复制加工费85 032.75元;2、中新联公司赔偿利息损失，从XX年4月1日开始计算至XX年4月1日，以欠款本金为基数，按照银行同期贷款利率计算;3、由中新联公司并承担本案的案件受理费。

中新联公司在一审中答辩称：双方签署的确认书的数额是属实的，但是确认书的时间与金视光盘公司的数额的不相符。支付的50 000元与抵消的150 000元，数额也是属实的。中新联公司欠金视光盘公司的款项是按照加工费抵消的，还有82 560元应该抵消，所以中新联公司的欠款应该是2473元。关于违约金，由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此不存在损失赔偿的问题。

一审法院审理查明：XX年9月至XX年1月期间，金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司履行合同后，中新联公司尚有部分加工费未付。XX年3月30日，金视光盘公司与中新联公司共同签署款项确认书，确认合同总货款为285 032.75元，中新联公司尚欠金视光盘公司加工费235 032.75元未付。

一审法院判决认为：金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，双方虽然未签订书面合同，但存有实际履行行为，所设立的加工承揽关系为当事人真实意思表示，未违反国家法律或行政法规的强制性规定，该院确认有效。

金视光盘公司交付了定作物，中新联公司已与金视光盘公司共同签署的款项确认书，确认了中新联公司的欠款数额，中新联公司应该在款项确认后予以付款。中新联公司未按确认书支付加工费，已构成违约，应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费于法有据，该院予以支持。

关于中新联公司提出由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此金视光盘公司认为不存在损失赔偿的问题一节，该院认为，中新联公司存在迟延付款的违约行为，造成了金视光盘公司资金利息损失，应当承担违约责任，该院对该抗辩不予认可。

金视光盘公司仅请求XX年4月1日至XX年4月1日之间利息，属于自愿放弃权利的行为，该院对此不持异议。综上所述，该院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条第一款及有关法律之规定，判决：中新联公司于判决生效之日起十日内给付金视光盘公司加工费八万五千零三十二元七角五分及利息损失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止，以未付加工费为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算)。

中新联公司不服一审法院上述民事判决，向本院提出上诉。其主要上诉理由为：一、一审审理程序违法。本案虽然经过开庭审理，但只是以简易方式进行，并未组成合议庭，也未经过合议庭审理，故程序违法;二、中新联公司在签署款项确认书时，要求就确认的欠款可以在中新联公司给金视光盘公司加工光盘的加工费中抵消，这符合双方的利益。事实上，在签署了款项确认书之后，金视光盘公司又委托中新联公司加工了光盘，且发生了82 560元的加工费，因此，中新联公司不再欠金视光盘公司85 032.75元加工费。综上，请求二审法院撤销一审判决，将本案发回重审或者依法改判。

金视光盘公司服从一审法院判决。

本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

另查，金视光盘公司认可双方在签署款项确认书之后，中新联公司又支付了15万元的加工费。

以上事实，还有双方当事人在本院审理期间的询问笔录在案佐证。

本院认为：金视光盘公司与中新联公司虽然未签订书面合同，但双方之间已经形成了事实上的加工承揽合同关系，该加工承揽合同关系系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。双方于XX年3月20日所签署的款项确认书系对双方之间债权债务的确认，中新联公司应该按照款项确认书确认的数额向金视光盘公司支付加工费。中新联公司主张金视光盘公司尚欠其加工费应属另一法律关系，应另案解决。此外，一审适用普通程序，开庭进行审理，且各方当事人均在开庭笔录上签确认，故一审审理并不存在程序违法问题。中新联公司的上诉理由不能成立，其上诉请求，本院不予支持。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交至一审法院)。

二审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担 (已交纳)。

本判决为终审判决。

审 判 长 阴 虹

代理审判员 宁 勃

代理审判员 常 洁

二○○九 年 十二 月 十五 日

书 记 员 谭 峥

篇18：加工合同

甲方：

乙方：湖北大班木业有限公司

甲方问乙方订制家具（仿古沙发）一批，为明确双方责任及权益，根据《合同法》有关规定，经双方协商制定合同如下：

一、订制内容：沙发白坯半成品和油漆成品加工，以双方认定的样品为准。

二、合作形式：甲方向乙方订制加工沙发一批，甲方提供原生态板材，约计五十个立方米，乙方负责白坯半成品及油漆成品加工。

三、乙方根据甲方提供的沙发样品及件数核算实际用料方数。

四、甲方加工件数：五套沙发（1+2+3）+2

五、合同加工单价：壹套单价12000元，总价60000元，含油漆辅料，大写陆万元整。

六、付款方式：甲方在合同签定之日起向乙方支付加工费总额的50%作为之前开支费用，余款在提货之前付清。

七、交货方式：㈠、乙方在收到甲方款之日起开始计算，四十五日伍套全部交货。乙方在收到通知之日，一日不提货，甲方收取乙方仓库存放费，按每天百元计算，依此类推，到提货日期止，算清现金。㈡付清加工费余额，一次性提货。

八、交货地点：甲方自提。

九、双方发生争议：双方的协商，协商不成的则可向有管辖权的人民法院诉讼。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订具有法律效力，双方必须共遵守，合同条款至双方完成后自行终止。 甲方（签章）：乙方（签章）：

代表（签章）：代表（签章）：

电话： 电话：

日期： 日期：

备注：沙发件数：单人位五把，双人位五把，肆人位五把。小茶几五把，大茶几五件。

篇19：加工合同

甲方：南江县洪杰建材有限公司B采区

委托人：唐德文，身份证号：5***210977

（以下简称甲方）

乙方：谭文根，身份证号：***010

（以下简称乙方）

根据《合同法》等有关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经双方协商一致，特订立本砂石加工合同。

一、甲方向乙方提供矿源及砂石加工生产线，乙方负责爆破及矿山内的运输和加工，一切生产费用由乙方自行支付。

二、合同期限：1 年。从20xx年3月15日至20xx年2月15日止。

三、甲方的义务

1、拥有合法矿权及其他开采，加工手续，为乙方提供生产场地，并保障乙方能顺利开展生产经营活动。

2、提供工人生活住房，提供作业用电力（到生产线）等生产作业设备所产生的费用由乙方自付，甲方可以参与协调处理相关事务。

3、甲方向乙方提供柳工550铲车一台，现代385挖机一台，乙方须向甲方支付租金（铲车10000.00元/月，挖机44000.00元/月）由乙方自行配备驾驶员并支付工资。甲方

只负责2台机械的正常保养，若因操作不当造成损失由乙方负责。

4、按合同约定，保障乙方的合法权益，按照本合同约定甲方支付乙方酬金，签约前的债权债务由甲方承担。

5、协调村民邻里关系，为乙方生产创造便利条件。

6、矿区内的一切非生产性费用（指：税费、青苗费、土地赔偿、山林赔偿及因正常爆破受损农房处置）由甲方负责。

四、乙方的权利和义务

权利：

1、有权维护乙方的合法利益不受损害。

2、有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业等。

3、乙方不承担税费和相关部门手续审批的费用以及周边有关签约前的赔偿费用。

4、乙方根据用电量选择用电方式，甲方协助处理，产生的电费及相关费用由乙方支付。

义务:

1、自行组织招募员工，配置有资质的作业人员，负责生产安全及作业人员安全，合理安排工人生活及相关事宜，承担由此引发的一切经济赔偿责任及法律责任。

2、每月砂石生产量确保市场销售，若因生产量供应不足造成损失由乙方赔偿。

3、负责废料清理工作，并将废料运到甲方指定的矿区废料场。

4、按照法律规定购买人身意外险90万及相关商业险，若超出理赔范围产生费用由甲乙双方各承担50%责任，违章操作造成的损失由乙方全部承担。

5、配合甲方处理并协调好与行政机关、村民之间的关系。遵守甲方的各项管理制度。

6、科学作业，规范施工秩序，每日排查安全隐患，遵守法律，法规。

7、承担一切生产加工费用，人工工资；爱护并合理使用甲方提供的设施、设备，自行承担生产耗材费用及维护、维修费用。本合同期满，乙方将机械设备交付甲方时需满足正常生产使用。

8、配合相关行政机关的检查、指导工作。如有违章作业，安全等问题被行政机关处罚款的，由乙方负责缴纳。

9、若因产品质量不合格，影响销售，甲方有权要求乙方整改，造成损失由乙方承担。

10、乙方不能私自变更生产线，若有变更需求，需通过甲方同意后方可更改。

五、考核目标及结算方式

1、综合市场各方面的因素及我厂实际加工能力，每年销量确保30万吨的任务，其销售参考价格：石子30元/吨，洗砂35元/吨，统料30元/吨，方量换算按石子每方1.5吨，洗砂按每方1.65吨，统料每方1.55吨。

2、以甲方月销售回单汇总的吨位为乙方生产量进行考核，甲方按碎石18元/吨（干料），水洗沙22元/吨，统料17元/吨支付加工费。

3、乙方年销售不足15万吨，不予以提成，超过15万吨享受每吨2元提成，（含15万吨）超过30万吨，按超出部分奖励每吨1元，乙方必须确保资金安全，及时回款到甲方账户，方可享受提成，此提成一年一次结算。

4、每月30日对账结算，并于次月10日前向乙方支付酬金。若甲方不能按期支付，甲方不能确保正常生产，乙方不承担任何责任，损失由甲方负责。

5、所有销售均以甲方开具票据为准并做为唯一合法结算依据，所有货款必须支付到甲方指定账户，所有销售合同必须以甲方名义签订。

6、其他特殊用料（片石、整形料）生产价格待定。

六、乙方向甲方交付履约保证金 40 万元。签约时一次性付清，履约保证金退还方式：本合同终止后，乙方交还给甲方的机械设备需满足正常使用，甲方即时退还乙方履约保证金40万元。甲方若不能按期退还保证金，乙方可通过销售回款抵扣。

七、违约责任

1、乙方销售沙石没按时回款超过两个月，甲方有权要求乙方继续支付外并承担欠款2%的资金利息。

2、甲方必须按月支付乙方酬金，若超过两个月乙方可

按欠款2%计算资金利息，或销售低于市场价10%的产品进行抵扣。

3、乙方连续两个月未完成生产产量，严重违章作业，扰乱社会秩序、发生打架斗殴事件的，甲方可以单方面解除合同。

八、其它

1、在履行合同中，甲乙双方发生争议，协商解决，若达不成一致意见的，可向南江县人民法院诉讼。

2、合同期满，本合同终止。双方协商一致，可以续签。

3、由于不可抗力影响生产作业，双方互不承担责任。因不可抗力致使合同无法履行时，可以终止合同。

4、碎石规格，数量，甲方根据市场需要确定，提前告知乙方，乙方保证采购相关设备及安排生产。

5、本合同一式两份，甲、乙各方执一份，经双方签字、盖章后生效。

甲方：乙方：

年 月 日

篇20：加工合同

甲方：

乙方：

一，制作内容：

乙方根据甲方提供的泡沫实型及材质要求制造铸铁件或铸钢件（以下统称铸件）。具体内容请参看甲方提供的各项目的清单。

二，技术要求：

1，请参看甲乙双方签订的《铸件技术协议》。

2，如甲方有特殊技术要求，甲方提前以电子邮件或传真的方式通知乙方，作为本合同

的附件，乙方应根据甲方要求进行制作，以确保甲方所需品质。

三，铸造费用及结算：

1，FC300： 元/吨

2，FCD600： 元/吨

3，ICD-5： 元/吨

4，MoCr： 元/吨

5，G50CRMO4： 元/吨

6，FGS600-3A： 元/吨

7，以上价格含17%的增值税，含乙方运至甲方的费用。

8，付款方式：以月结方式支付。甲方在收到乙方的铸件后，通知乙方，乙方开具17%

的增值税发票，甲方在收到增值税发票后的三个月内以银行承兑或现金付清款项。

四，交货周期：

1，乙方在收到甲方泡沫实型后，15个工作日内将铸件分批次送至甲方公司。甲方在甲方现场验收，甲方可来人到乙方公司内验收(因自然灾害或人无可抗拒造成铸件延期甲乙双方另议,不含运输日期)。

2，由于乙方的原因造成交货延误，以每迟交货一天罚该批铸件总额的3‰的款项

五，品质保证：

乙方铸件如在品质上有问题，甲方应以照片形式通知乙方，乙方应立即派人员进行处理。如因乙方铸件品质不良造成甲方损失，乙方应对甲方的损失进行赔偿，赔偿金额由甲乙双方协商决定。

六，重量：

双方执行：称重误差千分之三为正常范围

七，合同有效期：

1、自双方签章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。

2、本合同生效后，双方之前所签订的《铸件制造合同》均作废，双方之前所签订《铸件技术协议》及其它关于质量要求的协议同样有法律效力。

3、今后合作中，甲方如对价格作出调整必须在保丽龙模型送出前通知乙方，否则视为同意此合同价格；乙方如对价格作出调整必须在保丽龙模型到达乙方工厂前通知甲方。否则视为同意此合同价格；

八，其它事项

双方友好协商执行合同执行中出现的问题，必要时双方可严格按《合同法》处理本

合同本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖，

九，本合同经双方签署盖章后生效。合同双方各持一份正本。

甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司

甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）：

签署日期： 签署日期：

篇21：加工合同

建设单位：______________________公司（以下简称甲方）

总包单位：______________________公司（以下简称乙方）

施工班组：_____________________公司（以下简称丙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、丙方就“_______”塑钢门窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：

一、项目概况

1．工程名称：_______________________。

2．工程地点：_______市_____区______路。

3．门窗面积：约_________________㎡。

4．监理单位：_______建设监理有限公司。

二、施工内容

塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。

三、合同价格及总承包管理

1．塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：_________万元整（￥___________元），甲方和丙方另行签订合同。

2．丙方作为乙方施工班组，由乙方提供相关支持，丙方必须以乙方名义组织施工。

3．施工配合费、总承包管理费及利润补偿等由甲方向乙方支付，乙方不得就此收取丙方任何费用。以上费用由甲乙双方另行确定。

四、质量标准

1．本工程塑钢门窗采用标准图集：________________________________________________。

2．塑钢门窗成品质量应符合：________________________________________________的规定。

3．塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》（jgj103）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210）、《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50237）、《塑料门窗安装及验收规程》（dbj13-35）。

4．该工程所需主要材料（型材、衬钢、玻璃）由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。甲方和丙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。

五、责任事项

1．甲方权利及义务

（1）合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。

（2）甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

（3）协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。

（4）协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。

（5）甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。

（6）甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。

（7）甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。

2．乙方的权利及义务

（1）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗（每期工程不少于一次）至检测部门进行性能检测。

（2）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。

（3）乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。

（4）乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。

（5）在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作（门窗框边密封工作由丙方负责）。

（6）乙方不得收取丙方任何费用。

3．丙广播权利及义务

（1）指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。

（2）丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。

（3）按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。

（4）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。

（5）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。

（6）参加工程验收，工程竣工验收合格后，

应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

（7）工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。

（8）施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该项罚款。

（9）按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。

（10）丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。

（11）如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。

六、中间验收及工程验收

1．中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。

2．初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。

3．竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。

七、工程监理

1．甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理；按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。

2．丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。

3．丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。

4．在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。

5．丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。

6．丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。

八、仲裁

甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。

九、其他

1．本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。

2．本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。

3．本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

法人代表：___________________法人代表：___________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

单位地址：___________________单位地址：___________________

丙方：（签章）

法人代表：___________________

委托代理人：_________________

单位地址：______________

篇22：加工合同

加工合同样本

委托方：_________________________________ （以下称甲方）

开发方：_________________________________ （以下称乙方）

甲方委托乙方加工生产电子产品事宜，为明确双方权利及义务，确保合同顺利实施，经双方协商一致，达成本协议，约定如下：

一．加工产品名称、型号、数量、金额及交货期以每批订货合同为准。

二．加工方式

1.甲方提供产品原材料、产品工艺文件及要求。

2.乙方按产品工艺文件及要求加工生产。

三．双方责任

1.甲方每批产品加工应提前 个工作日通知乙方。在正式投产前，双方须签定订货合同。

2.甲方提供的产品原材料必须为合格材料且有可制造性，原材料包装要求为编带；甲方须提 供正常原材料损耗，普通元器件损耗比例≥1%，芯片、BGA 等贵重器件为零损耗。

3.甲方必须提供完整准确的产品工艺文件及相关要求，包括产品的包装和防护要求以及特殊 器件的组装要求，新产品加工应提供样板。甲方已投或欲投产品如有技术或其它更改，则应及时书面通知乙方，由此所引起的质量事故或导致乙方停产、返工等,甲方须赔偿乙方受到的相关损失。

4.甲方应根据包装要求提供可靠的产品包装材料，否则乙方只提供临时普通包装（或周转 箱），甲方应在使用完毕后完好地返还给乙方。

]5.乙方对甲方提供的产品原材料进行数量核对和来料抽检，如发现问题应及时反馈给甲方，甲方须在24 小时内给予解决，由此造成的生产延期由甲方负责。

6.乙方必须妥善保管甲方提供的产品原材料，不得人为损坏或丢失，除正常生产损耗和材料 本身问题外的材料损失，乙方须按市场价赔偿损失材料费用。

7.乙方必须完全按照甲方提供的工艺文件及要求编制生产工艺，并根据交货期安排生产计 划，乙方必须按每批订货合同约定的交货日期交货（甲方原因造成交货期延迟的除外）。

8.乙方在每批产品加工完毕后，除甲方声明由乙方暂管外，应及时将产品剩余材料退还给甲 方，同时提供余料清单。

9.乙方未经同意不得将甲方所提供的一切工艺文件资料转借给第三方，加工过程必须遵守和 保护甲方的技术秘密，否则甲方有权要求乙方赔偿因此受到的相应损失并追究其法律责任。

四．产品质量及验收

1.乙方交付产品的焊接质量应符合行业标准IPC-A-610C 的验收条件，如甲方有特殊质量要 求，应随订货合同提供附件说明。

2.甲方对每批产品的验收及提出异议的期限为乙方交货后 15 日内，如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知，则视为该批产品验收合格。

3.甲方在验收时如发现焊接质量问题，须保持原状并及时通知乙方，乙方应在5 个工作日内 予以书面答复，同时双方约定返修方式及时间。乙方未在规定期限内予以书面答复，视为接受甲方对货物的提出的异议。

4.非乙方焊接质量问题造成的不合格品，乙方不承担责任。

五．运输

1.订货合同额在 元以上的，乙方负责一次性取料送货并承担运输费用。因甲方物料不齐套的，乙方不负责再次取料（特殊情况除外）。

2.订货合同额在 元以下的，甲方负责送料取货并承担运输费用。

六．付款及结算方式

1.甲方须在乙方交货后以支票或转账方式一次性付清货款，具体付款期限以订货合同为准。

2.乙方在甲方付款同时须向甲方开具相关发票（如有需要）。

七．本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自双方盖章签字之日起生效，其未尽事宜，双方经协商可签订补充协议。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表人： 代表人：

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

委托方：（以下简称甲方）

被委托方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方加工产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式（或开发信息）、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任：

1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。

3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术要求、交货时间等。

4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。

5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。

6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

7、甲乙双方严守商业秘密。

·本合同所签订的.上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。 ·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合QB1002－97质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包

装等丢失，应承担相应法律责任。

5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

6、严守甲方的商业秘密。

7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

第四条 付款方式及交货地点：

甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的 30% 作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。

第五条 验收标准：

双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。

第六条 违约责任：

1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价1%的违约金；如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币50万元违约金，并追究乙方法律责任。

3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值30%的违约金。

4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 个月，自 年 月 日至年 月日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议

的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

第九条 本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方： 乙方：

代表人：代表人：

日期： 日期：

生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方： 乙方：

代表人：代表人：

日期：日期：

篇23：加工合同

承揽方（全称）： _________________________________________

定作方（全称）：_________________________________________

合同编号: ______________签订地点: ______________________

承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。

一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期：

品_ 名

规格

单位

数量

单价

金额

分期交（收）货数量

备注

总金额（大写）__ 佰___ 拾__ 万__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

定作款共计人民币（大写）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、质量标准：

1、定作方应该于本合同签订之日起＿＿＿＿天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符．

2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。

三、质量检验及验收办法：

定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。如逾期，则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题，定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主张其他任何责任。

四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ ________________________。

五、交货（运输）时间、办法及地点要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承运人）承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。 承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。

2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，并且取得对方同意。

委托承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。

六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款（按照定作款总额的百分之＿＿＿ 计算），该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。

七、定作款结算办法及期限：

1、___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。

八、违约责任：

第一点：定作方的违约责任

（１）中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为＿＿＿＿元人民币。

（２）中途解除合同的，定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。

（3） 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。

（4）无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，

（5）错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。

第二点：承揽方的违约责任

（1）违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。

（2）包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ；

（3） 承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。

（4）因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

九、争议解决方式

本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向桐乡市人民法院起诉。

十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。

十一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动，在交付时间上有±＿＿天的浮动。

十二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同

十三、双方需约定的其它事项：

________________________________________ __________________________________________

____________________________________ __________________________________________

__ _________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________

本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

承揽方（盖章）： ______________ 定作方 （盖章）：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

开户银行：＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿

帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______ 年____ 月____ 日

篇24：加工合同

甲方： (加工方) 乙方： (委托方)

甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，依照国家有关法律法规，经过友好协商后达成如下协议，以兹遵照执行：

一、加工方式、生产要求：

1、乙方公司所需产品( 岩棉板 )在甲方工厂加工生产，由乙方负责提供品牌标签材料。甲方提供产品原料进行生产、加工、包装。

2、甲方根据乙方所要求的质量等级、规格等负责生产，所生产出的产品必须达到国家质量、质检等权威部门的产品质量要求和认证。

二、甲、乙双方的权利和义务：

1、甲方所生产出的产品必须达到国家质量、质检等权威部门的产品质量要求和认证。如出现产品质量问题均由甲方全权负责。

2、在合作生产加工期内，甲方所生产出的乙方产品外包装上需印刷乙方的厂名、厂址、生产许可证、执行标准等相关信息，并以此作为乙方对外宣传所在的生产基地，甲方应积极配合乙方宣传。

3、乙方负责产品在所售区域的政府送检工作，甲方应予以积极配合并免费提供样品，费用由乙方支付。

4、乙方订货需提前五天时间以书面形式通知甲方，甲方在七天内负责把产品交付给乙方。

5、乙方收到产品后，应立即验收。如有数量不符，产品质量等问题，乙方须在七天之内以书面形式通知甲方，甲方核实确认后负责调换符合要求的数量、质量给乙方，并负责调换产品的往返运费。

6、合约期间，乙方在付完订金后，甲方到乙方处提取包材并有义务保护和维护好乙方包材。如在生产期间出现包材破损(不合格品除外)由甲方负责(具体以甲乙双方协商为准)。

三、价款及支付方式：

1、甲方根据乙方所需的产品规格、标准等生产加工，所需生产加工费用及运输费用等由双方协商后以每次乙方的盖有公章的书面生产加工单为结算依据。

2、乙方订货须预付货款总额的 % 作为定金，剩余货款分期支付或货到现场验收合格后一次性支付给甲方。

3、乙方只能将货款订金和货物尾款汇入甲方指定的公司帐号，账号： 户名： 开户行： 。

4、在双方合作过程中甲方如遇到产品原材料上涨等原因，甲方要求上涨价格需提前15天通知乙方，在甲方通知乙方前已经下过订单的产品甲方不得涨价。

四、合同的续签和终止：

1、协议到期后，乙方若有意续签须提前30日与甲方协商，在同等条件下乙方享有优先权。

2、本合同因下列情况而终止：

(1)合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同;

(2)甲乙双方通过书面协议解除本合同;

(3)因不可抗力致使合同目的不能实现的;

(4)在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

(5)当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

(6)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

(7)一方宣告破产或宣告解散;

3、本合同终止后，乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。

五、争议的处理：

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第()种方式解决争议：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向***********人民法院起诉。

六、其他：

1、本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

2、双方其他未尽事宜，由双方协商确定之后作协议附件与本协议具同等法律效力。

3、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇25：加工合同

买方：（以下简称甲方）卖方：(以下简称乙方）

第一条 产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量。

(注：空格如不够用，可以另接)

第二条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量要求及技术标准明细见附页，买方检验合格后收货，供方负责质量期限为一个月。

第三条 交(提)货地点和方式：买方工厂或买方指定染纱加工厂。

第四条 运输方式及到达站港和费用负担:陆运至买方指定场地，费用由卖方承担。

第五条 合理损耗及计算方法：棉纱回潮不超过8.0%(若超过8.0%按实际回潮折扣重量)。

第六条 包装标准、包装物的供应与回收：标准袋包装，每袋棉纱毛重不低于25.5公斤。

第七条 验收标准、方法及提出异议期限： 采用按照规定的各项指标要求及卖方样品抽验的方式，合格的卸车，如供方有异议，可派技术人员与买方技术人员共同检验，否则退回。

第八条 结算方式及期限：货到付款。

第九条 担保方式(也可另立担保和同)：

第十条 违约责任：单方面违约的赔偿对方一切经济损失。

第十一条 合同争争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商或调节不成的，依法向滨州市人民法院起诉。

第十三条本合同自合同签订后起生效。

第十四条其他约定事项：保证棉纱配棉不低于3级;采用空粘或机械接头。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇26：加工合同

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

委托加工产品C40*96*96*52白坯布。

一、具体数量及交货日期

甲方每月给乙方C40支棉纱 吨，乙方以每吨纱给甲方C40*96*96*52坯布

二、质量要求及技术标准

乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工（经纬密必须达到 幅宽必须达到，每包重量不能低于141kg）布面无污染，锈斑，拖纱，如染色后发生因坯布织造问题造成的经济损失，乙方必须承担责任。

三、包装标准及交货地址、运输方式：

1、960码成包、编织袋包装，段长100码以下的每包不准超过两段，40码以下的不准成包。

2、甲方指定地点交货。

3、运输费用由乙方承担，每包10元。

四、付款方式

甲方每月按乙方交货数量支付乙方加工费，每米1.70元，乙方在加工期内应付甲方棉纱押金及质量保证金元。

五、违约责任

1、乙方必须按照双方规定的时间内保证产品质量及交货日期，否则应向甲方支付违约金 万元。

2、因甲方棉纱供应不及时造成乙方的损失，由甲方承担，每天赔偿乙方 元。

3、乙方隐瞒或使用不符合标准的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担或赔偿损失。

4、乙方确保甲方的商业秘密要求，无权销售本合同中涉及加工产品，如有违反，甲方有权终止合同。

5、如双方任何乙方终止合同，需提前两个月以书面申请交予对方。

六、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方交由甲方所在地人民法院起诉。

七、本合同执行期为一年。

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

代表人： 代表人：

年月日

产 品 采 购 合 同

甲方（供方）：

乙方（需方）：

签订地点：

签订日期：20xx年月日

篇27：加工合同

甲 方：

乙 方：

为确保整个工程顺利进行，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商一致，达成以下合同条款。

一、甲方将 桥湾铭通 石料场承包给乙方碎石加工，甲方按所生产出来的方量结算给乙方，每方价格 45 元。

二、乙方承包全面加工，设备、临舍、爆破、电费、维修、保养、配件、人工、装车等费用由乙方承担。

三、安全责任，乙方要严格按照规划操作进行加工，确保做到安全第一，全场操作人员要求买好保险，保险费用由乙方承担，尽力量减少甲乙双方不必要的损失。

四、付款方式：甲方每月给予乙方生产所需的油料，以生产6万方破碎石为上限，超过6万方由甲乙双方协商，甲方给予乙方一定的垫付资金，在一个生产周期、销售结束后一个半月内按销售量甲方付清乙方的加工费，扣除各种费用外，剩余部分要一次性付清给乙方。

五、乙方要给甲方保质保量完成生产量，未完成甲方有权终止合同，造成损失由乙方承担，如碰到各种情况及困难，甲乙双方要及时处理。

六、乙方所有的工人工资、食宿、防护、医疗、卫生、保险、工伤、事故等均由乙方负责，与甲方无关。

七、乙方只负责按甲方规定、规格加工碎石，对碎石品质不承担任何责任。

八、乙方在保证甲方碎石供应充足的情况下，乙方可对外销售碎石，乙方对外销售碎石时甲乙双方协商收取费用。

九、在生产过程中乙方不得中途退场或无故停产，否则甲方有权终止合同，并由此产生的所有费用由乙方负责。乙方所安装的设备和建设的临舍由甲乙双方共同协商以现金方式购买，如协商不成由乙方自行撤走设备及临舍，费用由乙方承担。

十、各种手续全部由甲方承担，乙方概不负责。

十一、所有销售合同的签订均由铭通机械设备租赁公司来承签，乙方未经授权不得私自签订合同，未经授权甲方视为无效，责任由乙方承担。

十二、违约责任

双方应共同遵守上述条款，未经对方同意，单方不得擅自变更和解除合同，如有违约，违约方负责赔偿守约方全部经济损失。

十三、未经事宜双方协商解决，增加的补充条款和主合同具有同等法律效力。

发生违约和争议，甲乙双方应协商解决，若协商不成，双方约定向当地仲裁委员会申请依法仲裁。

十四、本合同一年一签，同等条件下乙方优先考虑。

十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十六、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

十七、本合同受法律保护，望甲乙双方遵守执行。

甲 方：

乙 方：

年 月 日

篇28：加工合同

甲方_________与乙方_________签订条款如下：

1．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定……

2．交货办法

（1）交货地点：______________________________________________________。

（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3．付款办法

货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。

4．验收办法

乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。

5．附则

（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

（2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失

（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。

（4）本合同正本两份，双方各执一份。

（5）货物运达站__________________________________________。

（6）收货人______________________________________________。

（7）合同纠纷的处理______________________________________。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________

代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________

开户银行：________________开户银行：________________

帐号：____________________帐号：____________________

电话：____________________电话：____________________

_________年____月_______日_________年____月_______日

签订地点：________________签订地点：________________

篇29：加工合同

委托方：（以下简称甲方）

被委托方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方加工xx产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式（或开发信息）、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任：

1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。

3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术要求、交货时间等。

4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。

5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。

6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

7、甲乙双方严守商业秘密。

本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。

甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合QB1002－97质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。

5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

6、严守甲方的商业秘密。

7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

第四条 付款方式及交货地点：

甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的 30% 作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。

第五条 验收标准：

双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。

第六条 违约责任：

1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价1%的违约金；如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币50万元违约金，并追究乙方法律责任。

3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值30%的违约金。

4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为个月，自年 月日至年 月 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议

的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

第九条 本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后

生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

甲方： （定作方）

乙方： （承揽方）

经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就甲方向乙方定作服饰的相关事宜，达成本合同。

一、定作物

服装名称 款式 面料名称 计量单位 单价 金额 备注

二、面料、辅料质量标准和要求

三、服装款式特点和制作要求

四、服饰质量标准和验收方法

五、量体时间

本合同生效之日起 天内，在约定的时间内乙方派人到甲方进行量体。

六、配套及包装要求

七、结算方式和付款期限

八、交货期限、地点、方式

乙方应当在量体完成之后 天内交货。交货地点为甲方办公地点。运费由乙方承担。

九、异议

如果甲方对乙方提交的服饰在数量、质量、款式等方面有异议，应当在收到该等服饰之日起15天内提出。乙方应当在10天之内作出答复并提出解决办法。

十、违约责任

1、甲方逾期付款，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。

2、乙方逾期交货，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。

3、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作，乙方的交货时间顺延。

十一、未尽事宜，双方协商解决。如因本合同履行发生争议，双方均可向法院提起诉讼。

十二、本合同一式 份，各方各执 份，双方签字或盖章后生效。

服装加工合同 钢筋加工合同 加工贸易合同 进料加工合同

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

篇30：加工合同

甲方_________与乙方_________签订条款如下：

1．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定

产品名称

型号规模单位数量单价(元)总价金额十万千百十元角分合计人民币(大写)

2．交货办法

（1）交货地点：______________________________________________________。

（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3．付款办法

货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。

4．验收办法

乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。

5．附则

（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

（2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失

（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。

（4）本合同正本两份，双方各执一份。

（5）货物运达站__________________________________________。

（6）收货人______________________________________________。

（7）合同纠纷的处理______________________________________。

甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________

代表人（签字）：__________ 代表人（签字）：__________

开户银行：________________ 开户银行：________________

帐号：____________________ 帐号：____________________

电话：____________________ 电话：____________________

_________年____月_______日 _________年____月_______日

签订地点：________________ 签订地点：________________

篇31：加工合同

建设单位：______________________公司 （以下简称甲方）

总包单位：______________________公司 （以下简称乙方）

施工班组：_____________________公司 （以下简称丙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、丙方就“_______”塑钢门窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：

一、项目概况

1．工程名称：_______________________。

2．工程地点：_______市_____区______路。

3．门窗面积：约_________________m2。

4．监理单位：_______建设监理有限公司。

二、施工内容

塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。

三、合同价格及总承包管理

1．塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：_________万元整（￥___________元），甲方和丙方另行签订合同。

2．丙方作为乙方施工班组，由乙方提供相关支持，丙方必须以乙方名义组织施工。

3．施工配合费、总承包管理费及利润补偿等由甲方向乙方支付，乙方不得就此收取丙方任何费用。以上费用由甲乙双方另行确定。

四、质量标准

1．本工程塑钢门窗采用标准图集：________________________________________________。

2．塑钢门窗成品质量应符合：________________________________________________的规定。

3．塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》（jgj103）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210）、《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50237）、《塑料门窗安装及验收规程》（dbj13-35）。

4．该工程所需主要材料（型材、衬钢、玻璃）由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。甲方和丙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。

五、责任事项

1．甲方权利及义务

（1）合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。

（2）甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

（3）协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。

（4）协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。

（5）甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。

（6）甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。

（7）甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。

2．乙方的权利及义务

（1）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗（每期工程不少于一次）至检测部门进行性能检测。

（2）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。

（3）乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。

（5）在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作（门窗框边密封工作由丙方负责）。

（6）乙方不得收取丙方任何费用。

回答人的补充 XX-05-20 15:04

3．丙广播权利及义务

（1）指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。

（2）丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。

（3）按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。

（4）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。

（5）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。

（6）参加工程验收，工程竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

（7）工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。

（8）施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该项罚款。

（9）按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。

（10）丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。

（11）如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。

六、中间验收及工程验收

1．中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。

2．初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。

3．竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。

回答人的补充 XX-05-20 15:05

七、工程监理

1．甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理；按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。

2．丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。

3．丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。

4．在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。

5．丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。

6．丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。

八、仲裁

甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。

回答人的补充 XX-05-20 15:05

九、其他

1．本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。

2．本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。

3．本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

法人代表：___________________ 法人代表：___________________

委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

单位地址：___________________ 单位地址：___________________

丙方：（签章）

法人代表：___________________

委托代理人：_________________

单位地址：_______________

篇32：加工合同

买方：_______________________________________法定代表人：____________职务：______________卖方：_______________________________________法定代表人：____________职务：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，经充分协商，特订立本合同，以便双方共同信守履行。

一 合同组成及内容

1.1 本合同规范由买方委托卖方承揽加工后，卖方将全数加工制成品交付买方的一切相关法律行为。

1.2 原物料、包材、加工制成品的具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法等，按经卖方确认的买方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件；本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双

方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。

二 委托加工产品

编号：_________________________________ 名称：______________________________________ 规格：_________________________________ 单位：______________________________________ 数量：_________________________________ 单价：______________________________________ 备注：_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

三 产品价格

3.1本合同价格包含增值税等各种应由卖方缴纳的税金、买方要求的包装费，运送到买方指定地点的运费、装车费及其他可能产生的各项费用等。

3.2本合同价格如因市场行情变化需要调整的，双方应以书面形式确认，在未能达成价格调整协议之前，仍按原定价格执行。

四 订单确认

4.1买方以订单形式将订货信息传真给卖方。

4.2卖方收到买方订单后，在_____个工作日内确认并回传交货期及交货数量。在正常情况下_____天内交货。大宗订单、特殊产品及新产品，以买卖双方另行确认的交货期为准。

注：大宗订单：指单品订购数量_________以上的产品

特殊产品：指非卖方正常产品。正常产品指买方对卖方原有产品没有改动的产品

新产品： 指买方提供实样或图纸需要卖方新设计、打样或开发确认的产品。

4.3 买方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有买方公司公章才生效，否则卖方不得认可该订单的有效性。

4.4买方传真给卖方订单经确认后，与本合同具有同等的法律效力。

五 原材料提供

5.1 (用买方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。买方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，卖方对买方提供的原材料需按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知买方调换或补齐。卖方对买方提供的原材料不得擅自更换。

5.2 (用卖方原材料完成工作的)，卖方必须依照合同规定选用原材料，并接受买方检验。卖方隐瞒原材料的缺陷，或者用不符合合同规定的原材料而影响定做产品质量时，买方有权要求卖方重作、返修、减少价款或退货。

六 技术资料、图纸提供

6.1买方应当按规定的日期提供技术资料、图纸等。

6.2卖方在依照买方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知买方；卖方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。卖方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知买方，因此造成的损失，由买方承担。

七 质量要求及验收标准

7.1 卖方所供产品必须符合国家法律法规（现时生效的法律法规及合同履行期间出台并生效的.法律法规）和行业标准规定的要求。卖方应就所供产品提供有效的检验合格的证明。

7.2质量标准：

①按照双方认定的样品标准、质量标准或图纸作为质量检验的标准，经检验，买方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。

②卖方所供产品必须不低于国家标准和相关的行业标准（即现行的及合同履行期间颁布实施的法律、法规、规章及其他规范性文件规定的强制性和非强制性标准），且不低于卖方的企业标准。

③具体到货质量以买方验收合格为准，若达不到以上指标，买方有权无条件退货或换货，所产生的一切费用由卖方无条件承担。

7.3 买方在收到卖方货物后十天内对数量、规格、质量进行初步验收。对短期检验难以发现质量缺陷的 产品或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除买方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由卖方负责返修或退换。

7.4 产品质量保证期限为自交货之日起两年。

7.5每年卖方需提供不少于两次针对本合同约定标的物国家权威机构第三方检验报告，如卖方不能及时提供，买方有权抽取卖方的产品送检，所产生的检验费用、抽检产品费用等由卖方承担，卖方同意直接从应付给卖方的货款中扣除。

7.6当事人双方对委托的定做产品和项目质量在检验中发生争议时，可由第三方权威或法定监督检验机构提供检验证明。

八 产品包装及运输

8.1 包装要求：货物包装标识应符合中华人民共和国法律、法规等对有关产品的产地、原材料、用途、警语、保质期及保质条件、生产日期等标识之规定；买方可要求卖方制作特殊的雨润包装；卖方保证货物的包装与货物本身相一致。在计量货物重量或数量时，包装物应予扣除。

8.2 运输要求：按有利于保护产品品质的方式运输。卖方保证进入雨润工业园的车辆，必须严格遵守国家环境和安全卫生方面的法律法规；不允许鸣笛；减速慢行，时速≤5千米/小时；汽车尾气排放必须经年检合格，不得有跑冒滴漏现象；运输原辅料的车辆卫生必须达标，不允许用装化学物品、饲料的车辆运输原辅料。

8.3发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

8.4卖方运送货物发生的包装、运输及保险费用，由卖方承担。

九 交货时间与地点

9.1交(提)货期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)货的，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

9.2交(提)货物日期计算：卖方自备运输工具送交定做货物的，以买方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定做货物时承运部门签发戳记日期为准；自提定做货物的，以卖方通知的提取日期为准，但卖方在发出提取货物通知中，必须留给买方必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

9.3交货地点为：________________________________________________

十 货款结算

10.1 付款期限：买方在收到符合本合同约定的产品并验收合格后，卖方向买方提供增值税（税率为17%）发票。之后买方在________天内履行付款义务。

10.2 付款方式：采取银行汇票或电汇方式付款。

十一 返利约定

11.1 无条件返利：即基本返利，卖方同意按买方年度订单总价值的 ____%（大写：百分之___）给付买方返利。

11.2 大订单返利：即有条件返利，指除以上基本返利之外，买方年度订单量达到一定数额时卖方给予买方的额外返利，即年度订单总价值达到______元（大写：______）时，卖方按照年度订单总价值的____%（大写：百分之___）给付买方返利。

以上返利买方可从应支付给卖方的货款中直接扣除。

十二 履约方式

12.1 在合同期限内发生业务往来不再另行签订合同，采用订单的方式明确订购产品的名称、品种规格、数量、交货时间和地点等事项，卖方收到买方订单后，如无异议，签字盖章确认后传真或邮寄给买方，卖方收到买方订单后，如3日内未反馈的，视同确认。订单传真件有效，订单未尽事宜适用本合同的约定。

12.2 本合同期限内达成的订单未得到全面实际履行的，不受本合同期限的限制。

十三 商业贿赂之禁止

买卖双方都同意坚决杜绝商业索贿、行贿及其他不正当的商业行为。卖方不得向买方工作人员进行商业贿赂。商业贿赂是指回扣、招待、娱乐、购房、置业、就业、国内或国外旅游、馈赠、购物折扣、借钱等给买方的个人或其家属物质或精神上直接收益的开支。另接受买方辞、离职人员和跳槽人员也在本条禁止之列。

十四 违约责任

14.1如卖方拒绝履行交货义务，须向买方支付该批货物总货值20%的违约金，同时买方有权解除合同或要求卖方继续履行合同。

14.2如卖方交付产品名称、规格或质量不符合合同约定，买方有权拒收，已经接受的，买方有权要求退货，卖方自接到买方退货通知后5日内自行将货物取走，逾期未取走的，买方有权做出处理；同时卖方应向买方支付该批货物总价值10%的违约金。

14.3未按合同规定的质量交付定做货物或完成工作，买方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，卖方应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过返修或调换后，仍不符合合同规定要求的，买方有权拒收，由此造成的损失由卖方赔偿。

14.4交付定做货物或完成工作的数量少于合同规定，买方仍然需要的，卖方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分买方不再需要的，卖方应赔偿买方因此造成的损失。

14.5未按合同规包装的定做货物，需返修或重新包装的，卖方应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。买方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，卖方应当偿付买方该不合格包装物低于合格包

装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

14.6如卖方逾期履行交货义务，买方有权根据实际交易情况追究卖方违约责任。每逾期一天，卖方应向买方支付该次订单总金额千分之五的逾期违约金，逾期超过5天，买方有权解除合同或要求卖方继续履行合同。

14.7未经买方同意，提前交付定做物，买方有权拒收。

14.8异地交付的定做物不符合合同规定，暂由买方代为保管时，卖方应当偿付买方实际支付的保管、保养费。

14.9实行代运或送货的定做物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，卖方并承担因此多付的运杂费和逾期交付定做物的责任。

14.10由于保管不善致使买方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，卖方应当偿付买方因此造成的损失。

14.11未按合同规定的办法和期限对买方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知买方调换、补齐的，由卖方对工作质量、数量承担责任。

14.12擅自调换买方提供的原材料或零部件，买方有权拒收，卖方应赔偿买方因此造成的损失。如买方要求重作或返修，卖方应当按买方要求办理，并承担逾期交付的责任。

14.13如卖方违反本合同第十三条及保密协议的约定，则卖方应向买方支付违约金30万元。

14.14 对卖方违约所应承担的违约金，买方有权从支付给卖方的货款中直接给予扣除。

十五 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使本合同不能履行时，卖方可免予承担违约责任。

十六 争议的解决

本合同在执行过程中如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，任何一方可向买方所在地人民法院提起诉讼。

十七 其他事宜

17.1在本合同项下，卖方与买方的关联企业或买方指定企业发生的业务关系，卖方同意将发票开至买方指定单位。

17.2 本合同签订时，卖方需向买方提供其有效资质证件（包括但不限于：卖方授权委托书或介绍信原件、代理人身份证、营业执照副本、税务登记证、生产许可证及其他相关行业资质证明的复印件并加盖公章）。

17.3 为保证产品质量，买方有权到卖方生产车间进行考察。

17.4 本合同以打印版本为准，未经双方签字、盖章确认的删除、涂改、添加一律无效。

17.5本合同一式肆份，卖方持壹份，买方执叁份，经双方签字并盖章后生效（传真件有效）。

十八 合同期限

本合同期限为： 壹 年，自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日

十九 合同解除

19.1本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。

19.2 如卖方在规定交货期迟延的________日内仍然无法交付货物，买方有权解除合同。

二十 保密协议

鉴于，双方有意发展业务关系，其中可能存在一方向另一方提供某些非公开的、专有的信息和数据等， 因此，双方订立本保密协议：

20.1保密资料

20.1.1 在本协议中，保密资料是指任何一方（“披露方”）向对方（“接收方”）以任何方式披露的书面或口头资料，这些资料包括但不限于：商业计划、业务记录、市场或技术资料、产品项目、客户名单、价格、成本结构、财务资料等非公开的、或专有的信息、数据等。

20.1.2 “保密资料”不包括下列资料：

20.1.2.1 签署本协议前已为公众所知悉的；

20.1.2.2 签署本协议后由于接收方的无过错行为导致公众所知悉的；

20.1.2.3 接收方非从披露方正当地获悉的；

20.1.2.4 接收方独立地，并没有通过直接或间接接触保密资料而获得的；

20.2保密性

20.2.1 除非披露方事先书面同意或者特别指出，接收方在知悉保密信息后五（5）年内，应保护披露方的保密信息，并不得披露、复制或者发布给其他任何个人、企业或实体。

20.2.2 除了与双方合作项目有关外，接收方不得为了自身或其他任何人、企业或实体的利益而利用披露方的保密资料。

20.2.3 除了确须知道的人以外，接收方不得将披露方的保密资料全部或部分地披露给任何下属公司、代理人、管理人员、董事、雇员或代表人（合称“代表人”）。接收方同意通知其收到披露方保密资料的代表人，了解有关本协议条款对上述资料的保密责任。

20.2.4接收方应采取对自己拥有的保密资料的同等照料程度来对待对方向其披露的保密资料，但在任何情况下，对保密资料的照料都不能低于合理程度。

20.2.5 接收方如因政府机关或法院的要求必须披露有关的保密资料时，应当及时将相关事实通知披露方。

20.2.6 接收方应在其意识到披露方的保密资料被盗用或误用时，接收方应立即采取有效保护措施，并立即告知披露方。

20.3非竞争性

卖方在此承诺，在双方合作期内及本合同终止后三年内，卖方不会以任何方式（无论是主动方式还是被动方式）与买方的客户接触，未经买方书面同意，卖方不得为甲方的客户提供任何印刷服务，包括但不限于排版、制版、印刷、装订、复印、影印及打印。

20.4违约补救

接收方承认披露方的保密信息对于披露方的商业经营是重要的，且是由披露方以一定的成本开发出来或由别人为之开发。任何一方违反本协议的规定，应当承担违约责任。卖方违反非竞争条款的违约金按照其从事印刷服务所得或签订承印合同总金额的30％计算；违反其他条款的违约金根据买方的实际损失赔偿。接收方进一步承认违约金或赔偿金并不是接收方或其代表人违约的一个充分的补救方法，披露方可以主张法律规定的其他任何补救措施。

20.5其它事项

20.5.1 本协议包含买卖双方的全部理解，取代之前所有有关的书面和口头的解释。本协议非经双方书面同意不得修改。

20.5.2 本协议的订立、解释和履行，以及双方由此产生的法律关系，受中华人民共和国法律管辖并依其解释。双方如有争议，应首先协商解决，协商不成，应向买方所在地有管辖权的法院提请诉讼解决。

20.5.3 双方同意，任何一方没有或延迟行使其权利、特权，并不意味着放弃；任何个别地或部分地行使权利，并不意味着对其它权利或进一步行使权利的排除，也并不排除其它任何权利、特权的行使。对本协议任何条款的权利放弃不应被视为对违反任何条款而追究责任的放弃。任何弃权须以书面作出，并应由其签署。

20.5.4 披露保密资料不应被视为限制任何一方：

20.5.4.1 订立任何进一步的协议，或与对方谈判，或进一步向对方披露信息；

20.5.4.2 与任何第三方就同样事项或其它任何事项，达成协议或进行谈判。

篇33：加工合同

甲方： 乙方：陕西盛嘉文化传媒有限公司

甲方因工程施工的需要，将工程委托乙方施工，为明确双方的相关权利和义务，根据我国《合同法》的有关规定，双方经自愿协商，本着公平、诚实信用原则，结合本工程实际情况，签订本合同供双方共同遵守。

第一条 工程名称及内容

工程名称： 工程 工程内容、范围：详见下表

合同总价：（大写） 第二条 施工场地的提供 无。

第三条 合同价款及支付方式

3.1本工程合同价款总额：（大写） 3.2乙方将本合同约定的工程内容制作、安装施工完毕后两日内验收，验收合格后五个工作日内一次性支付工程款元给乙方，预留元质保壹年后付清。

第四条 制作安装施工期限

合同生效后乙方接到甲方通知五日内进场，7日内施工完毕。

第五条 工程验收

5.1凭甲方认可的施工图及报价单作为验收依据。

5.2乙方制作，安装施工完毕后，由双方组织人员共同验收。 第六条 乙方的违约责任

乙方应按合同规定的质量、设计方案的规格、数量完成工作，否则应承担返工责任。 第七条 甲方的违约责任

7.1中途变更设计方案、规格、质量、数量等，因此而造成的工程量按实计算，工期经甲方批准后顺延；

7.2中途解除合同，造成乙方损失的，应按乙方损失的全额赔偿；

7.3逾期支付合同价款，每逾期一天，按合同价款的0.5%偿付乙方违约金；若乙方未按合同约定时间完工，每逾期一天，按合同价款的0.5%偿付甲方违约金。

第八条 其他事项

乙方制作、安装、施工的工作成果质量保证期为壹年，质保期内出现的质量问题（非人为原因损坏）由乙方进行免费维修，保证甲方正常使用。

第九条 未尽事宜，双方可协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 第十条 补充条款 无。

第十一条 本合同经双方签字盖章即生效。 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：陕西盛嘉文化传媒有限公司

委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）：

合同签订时间： 年 月日

篇34：加工合同

甲方：浙江坚铭建筑五金有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称 乙方）

甲方委托乙方加工 产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式、图纸或样品、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任

1、按计划分批次委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供加工产品款式、数量、技术要求、交货时间等。

3、甲方提供的加工毛坯必须符合质量要求并标示清晰。

3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。

4、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、按甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准进行生产，不得以任何形式和理由拖欠数量和品种。

3、严格管理甲方提供的毛坯、图纸和资料及样品，不得将甲方的样品、技术资料、图纸等泄漏给第三方，更不得提供给甲方的同行业，否则，应承担相应法律责任。

4、乙方必须加强质量保证能力，确保加工、运输过程的质量控制，保证所加工的产品符合质量标准。

第四条 付款方式及交提货地点

每月八号为对帐日，乙方安排财务人员到甲方财务部进行对账，双方确认无误后，甲方列入应付款科目，每季度第一个月的15日付清上季度加工款。交提货地点为甲方库房。

第五条 验收标准

甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收，如发现质量有异，甲方应在收到货物之日起15 日内书面通知甲方处理。验收标准依据样品或甲方检验标准。

第六条 违约责任

1、如乙方未按照双方约定的时间和数量交货，每拖延一天，罚款500元。

2、质量与合同约定不符，导致产品报废的，应赔偿甲方此批货款总价 200%违约金。且因此而发生的费用如检验、运输、补货费用、保险、仓储、装卸等直接损失应由乙方负担。

3、如合格率指标达不到约定要求，甲方有权要求乙方及时安排人员全检，或由甲方安排专人全检，由此产生的相关费用由乙方负责。

2、如甲方未按约定时间支付加工款，每推迟一天，罚款500元。

3、如乙方经常不能满足甲方质量要求和交期要求，除追究违约责任外，甲方有权终止本合同。

4、如一方因故需要终止本合同，必须提前一个月通知甲方，否则，甲方将未结算之加工款作为一方的违约金没收。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 ，自 年 月 日至 年 月 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 不可抗力

在本合同期内，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，本合同自然终止，双方互不承担责任。如因国家政策和政府规定的调整变化使本合同无法继续履行，本合同亦自然终止，双方互不追究对方责任。

第九条 争议解决办法

甲乙双方如因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成，依法交由瑞安市仲裁委员会裁决处理。

第十条 其他

1、本合同一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字盖章之日起生效。

2、如有其他未尽事宜，甲乙双方可另行签订合同附件（或补充协议），附件（或补充协议）与本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

负责人签字：

负责人签字：

日期： 日期：

篇35：加工合同

甲方：黑龙江省今帝酒业有限公司

乙方：黄伟

经甲、乙双方协商同意，甲方为乙方加工蓝莓、树莓、黑加仑等果酒事宜达成以下协议：

一、加工品种

加工品种包括：蓝莓果酒、树莓果酒、黑加仑果酒等。

二、加工数量

加工数量根据乙方销售情况确定，当甲方加工能力或加工质量达不到乙方要求时，乙方可自行投资建设加工生产线（但必须经甲方同意，甲方可派员监督质量）。

三、加工费用

1、生产费用为每瓶（500毫升装-750毫升装）元。

2、品牌管理费用为每瓶元。

四、合同期限为五年。（20xx年6月至20xx年6月）

五、甲方的权利和义务

1、甲方所生产的果酒必须符合国家制定的生产标准，甲方指导乙方自酿果酒原汁。

2、甲方需配备必要的质量检测设备，对乙方提供的原料进行检测。甲方同意使用乙方的原料加工产品后如因产品质量不合格造成损失由甲方负责。

3、甲方应按乙方要求的时间、数量、质量标准，保质保量完成加工任务，具体情况可双方商定。

4、甲方在合同期内不得单方加工和销售乙方指定加工的同品种产品（也不能给其他厂商生产同类产品）。

5、甲方为乙方加工的产品，经过乙方销售、推介、广告宣传产生的品牌价值，甲乙双方各占50%，双方解除合同后，应由中介公司评估后，按品牌价值制定分配方案。

乙方权利和义务：

1、乙方承担加工果酒的原材料及包装物的费用。果汁由乙方自酿，但必须符合甲方的质量要求。

2、乙方需要加工果酒时，提前两天告知甲方。

3、加工果酒所发生的一切费用由乙方承担。

六、其他需要约定的事宜

1、乙方使用甲方品牌交纳管理费用期间，甲方需及时办理商标注册、工商营业执照、企业代码证、卫生许可证、技术监督部门许可、税务登记证等正常生产所需证件的年检和缴费工作。如发生在乙方销售期间因手续不全，影响销售的事件造成损失由甲方承担。

2、乙方自行缴纳国税和地税应缴纳税款。如有必要甲方可代扣贷款。

3、因乙方产品生产的特殊要求需要办理的手续由乙方承担费用，甲方必须无条件配合。

篇36：加工合同

甲方：

乙方：

甲方根据工作需要，委托乙方加工工装服装 套，每套 元，合计人民币 元，大写：。双方经平等协商，根据《合同法》的有关规定，达成协议如下：

一、面料由乙方提供，但须经甲方确认；

二、款式由甲方确认，与乙方协商，并且由乙方确定；

三、应该由乙方按照甲方要求款式，先制作9套的服装样本，分别分为大中小3个号码，每个号码3套，由甲方工作人员进行试穿，试穿的时间是10 天。试穿过程中甲方及时将发现问题反馈乙方，并且形成最终款式。如甲方对乙方提供样本服装不满意，有权利中止合同。

四、甲方负责提供订做服装的尺寸，套数。

五、甲方需在试穿满意后，并且与乙方确认最终款式及各 项具体要求后，预先支付乙方面料、加工费全部金额的50 %，即人民币元，大写： 。余款须于加工服装完成提货后，30天内全部付清，并且由乙方提供正规发票；

六、乙方根据服装标准尺码生产，甲方检查，并且有权对 各种质量问题提出要求；

七、面料质量及做工问题由 乙方 负责。尺码不合适时，应由乙方无偿修改；

八、乙方需按照甲方要求时间交货，交期为20xx年x x月xx日；

九、未尽事宜，双方可以再次协商。

甲方：

代表：

乙方：代表：年 日 月

篇37：加工合同

甲方： 合同编号： 20120629-1

乙方： 签订时间：20xx年6月29日

甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，就本加工制作相关事项协商达成一致，订立本合同，以资双方遵照执行。

一、加工制作内容

1、按照甲方提供的图纸加工。

2、主钢构：

材质为 Q235B ，制作单价为 5800 元/吨( 不含税 )。

3、次钢构：

材质为 Q235B ，制作单价为 5800 元/吨( 不含税 )。钢结构合同4、计重方式： (□过磅记重 □理论记重)。

二、、合同价款及结算方式

1、合同总价为 元，大写

2、甲方应本合同签订之日向乙方支付 元作为定金，甲方提货时须按提货数量付清货款，定金于最后一次提货时结算。

3、以上价款为 加工制作 费，不包括各类检测、探伤、报建、实验等费用，如果发生以上费用，甲方需注明且乙方要另计费用。

三、质量标准及验收

1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。

2、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。如需第三方检测报告，甲方应提前通知乙方，检测所产生费用由甲方承担。

四、交货地点、期限及运输

1、交货地点：甲方在乙方工厂内提货。

2、交、提货期限：乙方应于收到定金之日起 日内完成加工制作，乙方制作完成后有权通知甲方提货，甲方应于接到通知后 十 日内提货。如遇不可抗力或本合同约定的其他顺延工期的情形，则乙方加工工期相应顺延。

3、运输：甲方负责运输及运输费用的承担，乙方负责装车，装车费在合同价内，构件到

达目的地后由甲方负责卸货。

五、双方的权利和义务

1、甲方应于支付定金后 日内向乙方提供图纸一套，并签字盖章确认。如甲方未在合同约定的期限内提供图纸，则乙方可顺延交货日期。甲方如需更改图纸，必须及时书面通知乙方，因甲方提供图纸错误造成的损失由甲方承担。

2、甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应相应顺延工期。如导致工程量增加的，甲方应追加合同价款，同时，甲方应支付因此而给乙方造成的损失，包括材料损失费、误工费等。

3、乙方不得擅自外协加工，乙方必须按甲方指派的现场质量监理的合理要求制作，对甲方发现的问题及时予以纠正。

4、甲方如在现场发现质量问题应及时通知乙方进行修改，乙方接到通知后应立即赶到现场协助解决。

六、合同纠纷处理方式：双方友好协商，发生诉讼由乙方所在地人民法院管辖。

七、其他事项

八、附则

1、本合同一式四份，双方各执两份。

2、本合同经双方签字盖章，甲方支付定金后生效。

3、未尽事宜双方另行订立补充合同。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

委托代理人 ： 委托代理人：

联系电话 ： 联系电话 ：

年 月 日 年 月 日

篇38：加工合同

甲方：

乙方：

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[ ]系列产品事宜，达成以下协议：

第一条 加工产品范畴

1、产品品名：

2、产品规格为：

3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

第二条 委托加工订单

1、甲方根据市场营销情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

第三条 加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。

2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。

3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式（加工产品）补偿给甲方；

4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

（1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理；

（2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务；

（3）少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换；

（4）若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。

6、乙方应根据甲方营销需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。

第四条 原辅料及包装原料供应

1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。

2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅原料和包装原料，并确保所采购的原辅原料、包装原料符合甲方产品质量标准要求。

3、乙方应保管好甲方原料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

第五条 产品交付与验收

1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。

5、如甲方认为原辅原料、包装原料及成品出现不良现象（如原辅原料、包装原料不符合标准，成品有破损现象等）时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅原料及包装原料；

6、交货时间：自订货计划在乙方确认（计划确认时间为乙方收到传真后1天内）后第七天开始供货，日供货量为：月订货量 万箱以内的，第天不低于 万箱，月订货量 万箱的，每天不低于 万箱， 万箱以上的，每天 万箱。

第六条 其他

1、合同解除的条件

2、争议解决途径

3、合同生效时间

委托方 加工方

代表人签字： 代表人签字：

代表人姓名： 代表人姓名：

____有限公司（盖章）： ____有限公司（盖章）：

____年__月__日 ____年__月__日

篇39：加工合同

合同编号：

甲方：

乙方：

雕塑加工合同单

一、合同标的物的名称、材质、规格、数量、单位、单价、总价、加工要求

详见附表《xxx合同清单》 ，以清单标注为准；

二、质量标准:

1、乙方所供货物的技术等级、光泽度、外观等质量必须符合现行的国家及行业出台的标准或要求；产品表面应洁净、无磨痕，且图案，色泽均匀、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、无后期损坏（如人为裂纹、崩边掉角）；

2、加工要求：详见附表《xxx合同清单》，以清单标注加工要求为标准加工；

3、数量： 详见附表《xxx合同清单》，最终以双方验收的实际数量为准。

三、工期要求：

乙方自合同签订之日起(）日内将合同规定货物加工完毕由甲方验收。

四、付款方式及期限：

经甲乙双方协商一致，确认付款方式如下：

1、合同签订生效后,,甲方三个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；

2、乙方加工制作完毕，发货前须经甲方验收确认，甲方验收合格，应在三个工作日内向乙方支付到合同总价款的60%；

3、甲方在合同规定的货物送至工地，安装竣工并验收合格后，应在（ ）个月内向乙方付清剩余款项。

五、验收及异议处理

1、甲方可参照附表《xxx合同清单》的加工要求对货物进行验收；

2、验收合格后，双方在验收单上签字确认。验收单双方各执一份。

3、甲方有权对不符合合同规定的货物拒绝签收。

六、违约责任：

1、甲方未按合同约定时间支付货款导致乙方未按时交付货物的，后果由甲方自行承担。

2、无质量问题，甲方拒绝收货、拒绝支付货款的，不影响合同继续履行，由此给乙方造成的经济损失（包括但不限于：运费、人工费、合同款项、诉讼费等）由甲方承担。

3、甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一日，按合同总价的1‰/天计算向乙方支付逾期违约金；逾期超30日，乙方权解除本合同，停止供货，并要求甲方支付加工进度款及逾期违约金，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

4、甲方如中途变更加工内容，如规格、数量、工艺或包装等，未提前通知乙方，乙方有权拒绝执行，因此给双方造成的损失由甲方承担。

5、甲方变更送货日期未提前书面通知乙方的，由此造成的送货责任及产生的费用由甲方承担。

6、、乙方所供货物如出现严重的质量问题导致无法修补或安装的，直接或间接经济损失由乙方自行承担。

7、、因乙方原因导致货物未按约定时间交付甲方的，给甲方造成经济损失，乙方需向甲方赔偿违约金，违约金按合同总价的千分之一/天计算。

七、不可抗力

1、、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

2、本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况；对市场环境变化，乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不可理解为不可抗力。

八、解决合同纠纷的方式 ：

本合同项下如发生纠纷，双方应本着公平、公正、友好协商的态度解决问题，协商不成的，任何一方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同一式（2）份，甲乙双方各执（1）份。经甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方： 乙方：

单位名称：（公章） 单位名称：（公章）

合同签订日期：年月 日

篇40：加工合同

订做方（甲方）：

制作方（乙方）：

一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期 合同编号：

品 名

规 格（长*宽*高）

单位

数 量

单 价（元）

金 额（元）

合计人民币金额（大写） 整 金额（小写）：￥ 元

交货日期： 合同签定起 日内

其它说明：

二、质量要求、技术标准：

·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同

三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。

四、包装要求及费用负担：

五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地（北京范围内）,

六、结算方式及期限：

七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。

八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。

九、其它事项：由双方协商解决。

十、户名：北京奥联金盟科技有限公司 帐号：0200xxx9131 开户行：工行大兴支行

订 做 方

制 作 方

单位名称：

单位名称：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

签单日期： 年 月 日

篇41：加工合同

零 件 名 称：项目（见附件清单）

零 部 件 号：（见附件清单）

甲 方：

乙 方：

签 订 日 期： 年 月 日

甲方就所需的经双方友好协商，达成如下协议：

1. 设计依据：

1.1甲方提供的产品数模、结构图、MCP等相关工艺资料（CATIA、CAD格式）；

1.2国家及汽车产业相关标准、法令、法规的要求（如安全、环保）；

2. 设计原则：

2.1确保分件焊后质量达到甲方要求；

2.2确保本项目所涉及到焊接夹具完全满足实际使用要求；

3. 设计要求：

3.1设计及绘图标准：由乙方自行决定，但需事先提供给甲方确认；

3.2夹具采用可移动式，为加快节拍可采用旋转式或翻转机构；

3.3夹具作业高度700-800mm或协商决定；

3.4夹具控制：超过三处压紧时采用气动压紧，或气动、手动相结合的方式进行控制，气源压力：0.3-0.4Mpa；

3.5工件的装配及移载：人工方式装配和人工搬出；

3.6定位基准的选择：工艺基准与产品设计基准必须统一；各工序夹具的定位、夹紧基准必须统一、连贯，确保工件焊后质量和精度达到甲方要求；

3.7夹具设计时，要有足够的焊接操作空间和易于操作，便于装料和取料；重要焊点处及操作工不便控制焊点处设置焊钳导向(材料使用黄铜或是MC尼龙)；

3.8夹具应采用模块化结构，且结构合理、工艺性优良，对工件具有防变形、防外观损伤的功能；支座采用通用件和内六角螺钉装配式结构，便于对夹具的更换、调整、维修和保养；

3.9夹具的气动控制，有必要的安全防护设施，以免发生误动作而发生夹具、工件损坏或人身伤害；气路布置不能影响到正常的作业；

3.10夹具中的各定位销、定位面、夹紧机构、旋转轴应使用可靠、重复定位精度稳定，且具有良好的耐磨性。并需进行热处理HRC：40～45；

3.11夹具底板、各连接支座板应具有防变形、防松动、防跑位、防晃动功能；

3.12各压紧汽缸的工作行程，仅能使用到额定行程的85%左右，不能使用至极限工作行程；

3.13需要油润滑的部位，必须预留足够的注油空间和设置注油装置；

3.14底座必须有水平调整和锁紧装置；

4. 技术要求

4.1、夹具公差带：

5.1.1 定位销位置公差±0.1mm；

5.1.2 定位面位置公差±0.2mm；

5.1.3 定位面与定位销的位置公差±0.2mm；

4.2、夹具及组件：

4.2.1 夹具本体焊后须经过焊接应力退火。焊缝不允许有夹渣、气孔、焊道应丰满，消除焊渣并进行相应的防锈处理；

4.2.2 夹具基板的表面粗糙度：Ra1.6～Ra3.2；

4.2.3 夹具上所有定位块采用定位方式可调的形式，台阶定位销采用三维可调，调整量为±3mm；调整垫片的规格为0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm；

4.2.4 夹具采用手动与气动夹紧相结合的方式，同时，需根据压紧臂的长短，选择合适的气缸；

4.2.5 夹具定位、导向部位需整体防护，防止焊接飞溅；在定位面、管路、气缸杆等部位，有防飞溅装置；移动部位采用阻燃管；直线导轨有金属弹性防护，电器线路配金属桥架，以防止焊接飞溅的粘附。

4.2.6 夹具优先选择一次装夹，合理的布置控制装置的位置；

4.2.7 夹具需做防锈处理；

4.2.8 移动单元带有直线导轨或带固体润滑剂的导套及防尘罩；

4.2.9 对大的移动单元设置缓冲装置；对所有移动单元设置限位块；

4.2.10 使用注油润滑轴承；

4.3 定位销要求：

4.3.1 表面淬火处理，硬度HRC为40～50；

4.3.2 定位销在不拆卸其它零件的前提下易于更换；

4.4 定位板、压板要求：

4.4.1压板打开距离要为搬运和输送装置留出足够空间；

4.4.2定位板、压板厚度不小于19mm；

4.4.3挡块表面需进行热处理，硬度HRC为40～50。不能采用螺栓做档块。

4.5 夹紧器及夹紧力的要求

4.5.1 使用带锁紧的夹紧器；

4.5.2 夹紧力满足零件伏贴、不变形等要求；

4.6夹具需在非加工表面做永久性醒目标识。标识内容包括：夹具所加工零件名称、零件产品号、生产厂家代号、生产日期、夹具外形尺寸；

4.7夹具制造的材料及加工要求

4.7.1夹具体一般材料使用A3钢；

4.7.2定位销、定位板等耐磨件采用45＃钢，且淬火至HRC35－40；

4.7.3夹具的焊接件均采用焊后热处理退火消除内应力，再进行机械加工。

4.7.4夹具装配使用的固定销，采用带内螺纹的圆柱销，所有组焊夹具所用的定位销规格应统一。

4.7.5焊缝不应有焊缝未填满、气孔、烧穿等缺陷，焊接结构件焊后应进行消除焊接应力的时效或退火；

5. 实施及进度要求：

5.1，实施要求：

5.1.1 夹具在方案确定后实施前，必须由甲方进行确认，并对相关设计和明细表进行书面签字认可后，方可进行制做；

5.1.2 经甲方书面签字认可后的相关图纸和明细表，原则上不允许更改，若确需更改，需经甲方书面签字认可后，方可进行；

5.2．进度要求：

5.2.1 本协议和商务合同，双方签字生效后，于 年月日之前送到甲方使用工厂。

5.2.2本协议和商务合同，双方签字生效后日内，乙方提供详细的设计、制造进度，供甲方书面签字认可，并各持一份。

5.2.3 乙方负责将夹具运输至甲方工厂内,

6.双方责任：

6.1 甲方责任：

6.1.1 负责及时向乙方提供产品数模、图纸等相关资料；

6.1.2 负责及时对乙方的设计方案进行评审、确认、会签图纸。

6.1.3 负责在安装调试过程中的配合和协调。

6.2、乙方责任：

6.2.1负责按甲方提供的项目内容和要求进行设计；设计方案按计划时间送达甲方，供甲方评审确认，以保证本项目能满足甲方实际使用及本协议的要求。

6.2.2 方案设计完时需同甲方沟通焊钳型号，以便甲方采购；

6.2.2 负责所提供相关技术文件资料的完整性、正确性和及时性。

6.2.3 负责甲方在设计方案会签过程中所提出问题的协调处理。

6.2.4 负责质保期内无偿技术服务和质保期外的有偿技术服务。

6.2.5 乙方应充分发挥夹具设计的专业优势，对于甲方未提及或不完整的事项，应积极主动地进行实施或补充。

6.2.6 乙方所承制的夹具，在甲方正常使用过程中，由于自身存在质量隐患，对甲方人员和财产所造成的一切损失，由乙方全额承担。

7.验收

验收分甲方与海马共同进行的预验收和终验收:

7.1验收依据：

7.1.1 技术协议中规定的技术要求。

7.1.2甲方提供的数模、图纸、MCP、检具等相关的验证标准。

7.1.3甲乙双方签字认可的各种技术文件。

7.1.4 合同文件中规定的技术要求。

7.1.5 三坐标检查夹具制作精度（±0.2）,满足设计要求.

7.2预验收：在乙方工厂进行，验收内容：

7.2.1本项目是否满足本技术协议和双方签字认可的技术文件要求。

7.2.2本项目是否按双方签字认可的方案、图纸进行设计、制做；

7.2.3 标准件、元器件是否与技术协议和双方签字认可的技术文件要求一致。

7.2.4 三坐标检查夹具制作精度是否满足设计要求；

7.2.5在安装调试完成后所生产出的产品质量，依据甲方提供的检测方法、精度及甲方相关质量标准要求，评定该夹具生产出的产品是否合格，是否满足产品装车要求。

7.2.6 所有夹具动作的可靠性、合理性、安全性、平稳性。

7.2.7 对各种可能发生故障的环节进行测试。

8.3 终验收：在甲方工厂内进行，夹具到达甲方现场后，再次进行验收，验收内容：

8.3.1夹具本体及各辅件是否齐全、完整，是否有损伤。

8.3.2 相应的备品、备件及清单，是否齐全。

8.3.3文件资料是否提供齐全。

8.3.4焊接出的产品是否满足本技术协议和双方签字认可的技术文件。

9.资料移交

9.1 乙方向甲方提供的竣工资料（两套图纸）包括夹具设计图纸；

9.2 各专项设备图纸：夹具结构总图、电气原理图、气路原理图，外购件、易损件明细表及供货厂家等。

10．服务

乙方需对所设计制作的夹具，向甲方提供技术支持服务：

10.1乙方提供的夹具，质保期为一年，在质保期内，乙方提供的夹具，如发生非人为故障，乙方负责免费维修，直至更新。出现问题时，乙方承诺4小时内回复解决对策，如需更换配件等，要在3天内提供。

说明：质保期为乙方对所提供的夹具，终验收合格后，从正式交付使用之日计起。

10.2 质保期过后，乙方提供终身及时维修服务，该服务只收成本费。并在甲方发出故障通知（电传、电话、邮件等）后4小时内回复对策。

10.3 随时满足甲方的相关技术咨询。

11.保密

11.1 乙方不得丢失、复制及向任何第三方透露从甲方得到的任何技术文件和专有文件（包括所有的修改和改进资料）

11.2 乙方不得用甲方的图纸为任何第三方设计制作相同的产品。

11.3 如有人需要借用、参阅或复制甲方的技术资料，或要求乙方为其制作相同的产品，乙方必须经甲方书面同意后方可转借或制作。

11.4 乙方应以书面形式要求其协作厂和公司承担相应的保密义务，并应经常检查上述人员履行保的情况。

11.5 甲方发现乙方有上述情况之一时，甲方保留向乙方法律追述的权利。

12.本协议生效条件

12.1本技术协议为甲乙双方签订的供货合同的组成部分，由甲乙双方共同签字后与合同具有同等法律效力；

12.2 本协议为本项目制造和验收的依据及标准。

12.3 本协议需经双方代表签字、盖章后，方有效。

12.4 本协议自签定之日起生效。

12.5 本项目在实施过程中，发现有本协议未约定、不明确的事项或与商务合同有冲突之处，双方另行补充约定。

12.6 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份。

篇42：加工合同

染纺加工合同范本

甲方： 乙方：

甲乙双方本着互惠互利的合作原则，达成如下合同内容：

一、交接原料时双方共同过秤，共同取回潮，原料、纱线均按照15%的公定回潮率计算。

二、乙方收到原料后及时测指标，如果指标没有达到要求，必须在24小时之内通知甲方。

三、乙方在确认甲方原料合格的情况下方可投产，如果原料

不合格乙方应书面通知甲方，投产后生产过程产生的一切质量问题由乙方全部承担，损失纱线按照------元/kg赔偿。因甲方原料原因造成损失，由甲方承担。 四、生产计划单下达以后，乙方应尽快排出具体交期，如果乙方耽误交期，甲方有权向乙方索赔。

五、甲方委派跟单人员对整个纺纱过程进行全程跟踪监督，乙方的各个生产工序必须全力配合。

六、在乙方工厂打的色样经甲方确认后再开始大生产，乙方必须保证大货纱的颜色和确认样的颜色一致，色差不能低于四级。如果颜色出现问题，乙方应赔偿全部纱线。 七、乙方免费提供包装，包纱之前乙方需通知甲方人员验纱。AB纱不同档在管内标识上写清楚。

八、乙方生产过程中制成率没有达到合同要求，短缺纱线按照-------元/kg赔偿。

九、下料按软回丝、硬回丝、抄车毛分类包装，综合制成率如果没有达到合同要求，乙方按照原料时价给甲方赔偿。

十、合作过程中出现问题时，双方应该及时解决，期限为2天。

十一、单价及制成率：

注：

1、上表中的批量为计划成纱量。

2、结算方式：染纺按照实际成纱标重计算；纱染按照投料标重计算；

3、此单价为合同约定日期内的恒定价格，合作双方的任何一方没有权利私自更改。

十二、付款方式：

十三、如出现合同纠纷不能协商解决时，可通过法律仲裁解决。

甲方：

甲方代表：

乙方：

乙方代表：

年月日

篇43：加工合同

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，经双方友好协商，一致同意签定下列合同条款，并共同履行。

一、工程概况

二、工程承包方式

三、工期

合同工期总日历天数十天

四、工程质量标准：合格。

五、合同价款

(人民币大写)：

注：各单体雕塑的单价按照合同总价与乙方报价总价的比例相应调整。

六、组成合同的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，视为本合同的组成部分。

七、结算方式：

合同签订后，甲方按合同价的 %预付工程款，乙方在款到后开始备料施工;1:1雕塑安装前甲方付进度款%;安装完毕经验收合格后，再按合同价的%支付工程款;竣工决算经审计确认后，支付至工程价款的作为质保金，一年期满后一次性付清。以上工程款的支付均不计利息。

八、质量要求

乙方制作安装的雕塑需按国家对雕塑相关技术规范要求执行，甲方按国家对雕塑相关的技术规范要求验收，若无技术规范的按行业规范执行和验收，如因乙方质量达不到要求，返工部分的直接经济损失由乙方承担。

九、工程验收

工程施工完毕，乙方自检合格并经监理预验合格后，提出书面验收申请，甲方及时给予组织验收。

十、甲方指定 为本工程甲方代表，负责联系、协调本工程具体施工期间各项事宜;乙方指定为本工程乙方代表，负责本工程的施工任务。

十一、双方责任

1、甲方责任：按合同约定支付工程款。因甲方资金不能及时到位造成的停工或滞工给乙方造成的经济损失，则由甲方给予补偿。同时由甲方承担工期顺延的责任。

2、在施工过程中因甲方要求更改图纸或造型，应有甲方承担因变更产生的各项费用，同时工期顺延。

3、甲方负责施工现场的三通(通水、通电、通车)一平，符合乙方施工具备的条件。

4、乙方责任：

1) 乙方在施工中应保证工程质量，确保工程材质符合合同及设计要求，不得偷工减料。

2) 乙方制作安装的雕塑不符合要求，导致雕塑重做、更改等，一切经济损失由乙方自负。

3) 对于雕塑制作、运输和安装过程中的一切安全责任由乙方负责。

4) 乙方应加强对其进场人员的施工管理和安全教育，并采取必要的安全防护措施，否则，由此产生的一切后果由乙方自负。

5) 乙方负责自行协调施工现场周围环境问题。

6) 乙方在施工中应根据甲方现场要求保护好地上地下管线、设施设备，因乙方原因造成毁损的由乙方负责修复、赔偿。

7) 乙方应安全文明施工，确保施工现场卫生保洁符合有关要求。

8) 承包人向发包人承诺按照合同约定在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、本工程质量保修期为xxx天。

十三、本合同未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议，与本合同具有同等效力。

十四、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议的应友好协商解决，协商不成的，可以向工程所在地的仲裁机关或法院提起仲裁或诉讼，但无争议部分应继续履行。

十五、本合同一式贰份，甲乙双方方各执正本壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

篇44：加工合同

甲方：XXX有限责任公司

乙方：XXX有限公司

乙方为甲方加工处理原矿石，加工成精矿，经甲乙双方协商，在公平公正的原则基础上，达成协议如下：

1、乙方责任自选厂收到矿石开始计算，外矿运费、铲装费等由甲方负责。

2、过磅以双方认可过磅数据为准。

3、原矿和精矿品位，以乙方取样，甲方监督其过程，留公样原则执行。甲方对品位结果又异议的，可以到甲乙双方认可的第三方化验，公样。公样费用由输方支出。锌精矿误差在0.4%内，以乙方数据为准。

4、锌精矿由甲方自主销售。

5、加工费包括破碎、浮选、尾矿排放、锌精矿上车费，加工费按原矿石处理吨位计，按 52 元/吨。

6、乙方保证原矿石加工处理回收率为。达不到回收率造成的损失，由乙方负责赔偿。

7、加工费预支比例为得货款后一次性付清。

8、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成可到花垣县人民法院协调和仲裁解决。

9、本合同一式二份，双方各执一份，签字均具有法律效力。

甲方代表签字：乙方代表签字：

年 月 日

篇45：加工合同

甲方（需方）：签订时间：

乙方（供方）：签订地点：

甲方委托乙方在甲方指定区域进行油漆喷涂加工。双方经过充分协商，本着“公平公正、合作共赢”的原则，就甲方油漆外包双方的责任和义务等相关事宜协商如下：

1、甲方的责任和义务：

1.1甲方按厂房租赁合同，提供产品加工所需的厂房和油漆房、油漆仓库及空压机设备等相关设施，以及生产用水用电（电费按表收取）；乙方人员伙食费由甲方负责，但乙方必须及时向甲方管理部告知用餐人数，否则多产生的费用由乙方负责。

1.2甲方在每月27日前将次月生产计划（油漆加工方面）发与乙方，便于乙方做产能准备，所有待喷涂产品在乙方能保证进度、质量的前提下，优先发与乙方加工。

1.3在加工过程中，乙方自行设置检验员，必须对所加工的产品负责，进行自检并合格，然后报检，甲方有权依据加工工艺要求，对乙方施工的工艺过程进行监督。

2、乙方的责任和义务

2.1乙方与甲方签订厂房租赁合同，并在甲方厂房指定区域内进行油漆加工。租赁期间乙方负责对甲方所提供设备进行维护保养和维修，接受甲方设备管理和现场管理方面的统一要求，并承担相应耗材等相关费用，在终止合作时，对甲方所提供设备进行整理，并保证其完好。

2.2乙方负责除1.1甲方提供设施以外的其他必需条件。

2.3乙方及驻厂人员，必须完全遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的统一管理，乙方委派负责人或其代表专职管理乙方人员的安全生产、食宿，并负责协调与甲方的关系。如因乙方人员给甲方造成的任何经济或其他方面的损失，由乙方承担；

2.4乙方人员在甲方处作业发生的工资、工伤、保险等方面的任何劳资纠纷，由乙方负责解决并承担相关责任。

2.5乙方生产需按甲方给出计划进行，并组织管理好进度和人员，接受甲方质量与进度的考核，做到安全文明生产，所有易燃易爆材料应有专人专区保管。

2.6乙方人员的职业卫生防护和体检由其自行负责，其人员在任何地方发生任何问题均与甲方无关。

2.7乙方人员住宿所产生的水电费由乙方承担，每月将此与其他应承担费用一起由甲方按月知会乙方，在当月结算货款中扣除。

2.8 油漆加工过程中产生的固体废弃物处理由乙方负责。乙方必须提供油漆加工固体废弃物处理资质或提供第三方处理资质的证明和处理合同，乙方必须保留处理凭证并交由甲方保存。

3、进度及质量保证

3.1乙方根据产品加工周期和甲方进度要求安排生产，月末甲方将对其月度进行执行情况进行考核，当交货及时率＜98%，每低于1%处罚款500元。

交货及时率=（月度总计划数量－未交货数量）/月度总计划数量×100%，

3.2产品加工质量要求，乙方应做好全过程的控制，符合甲方客户提供的产品质量检验标准或相关国家行业标准，并最终以达到客户认可为验收条件。

3.3产品质保期：质保期根据甲方客户要求，时间自乙方入库日开始计算。在质量保证期内，由于乙方产品质量造成甲方客户提出返修、退货、索赔质量问题，乙方应承担一切费用及损失，具体详见《供应商质量保证协议》。

3.4质量保证期内在甲方应付乙方账面上必须保留10万元作为质量保证金，产品质保期到期后一个月付清。

3.5由于甲方原因产品在组装、运输中所造成油漆损伤，其修补费用由甲方承担。

4、产品传递、结算单价与流程

4.1 乙方通过自检合格后，填写产品型号、加工批次、数量、序列车号等数据至传送单上，在接收方签字后将已喷涂产品转送至甲方生产部相关班组，至成品合格入库。

4.2每月25日为结算日，以甲方货仓当月入库（乙方加工）成品数量作为月度结算数量，并经甲方生产部核准后方为有效数量。

4.3按双方商定，各种产品油漆加工单价按甲方油漆定价标准进行计算（在标准值得基础上根据不同的要求，不同的油漆品牌乘相应的系数）。（具体各产品加工单价见附件）

4.4甲方指定油漆原辅材料（底漆、中涂漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰及砂纸、磨片等）品牌。

4.5月初由乙方凭甲方开具的油漆外协加工单与甲方采购部进行对帐，经双方确认无误后，乙

方开具加工增值税发票（17％）提交甲方，挂账90天后办理付款手续（扣除当月乙方应付甲方款项）。因产品质量问题产生退货，其质量扣款将在本月应付额度中扣除。

5、违约责任

5.1甲方承诺在结算期限内支付乙方货款，如因特殊原因延期支付，应及时与乙方沟通、协商。

5.2乙方承诺对甲方供货期、质量及其他协议要求条款的保证，并接受有关考核。

5.3乙方送交的加工件，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如给甲方造成非常严重的不良后果，则甲方有权取消其加工资格，停付其应付货款。

5.4因其他原因，乙方要求停止与甲方继续合作，乙方应提前60天提出书面退出报告，否则将赔偿甲方10万元的违约金。正式退出前，乙方应继续严格履行本协议一切义务。

6、其他

6.1本协议所有附件具有相同法律效力，在履行期间，若发生争议或任意一方有违约行为，双方协商解决，如解决不妥则按照合同法规定提交甲方所在地的相关机构进行仲裁。

6.2协议有效期为1个月，自前，乙方应正式提出续约意向。

6.3未尽事宜，双方协商确认。本协议一式两份，双方各执一份，从双方签字日起正式生效。

附件：

附件一、供应商质量保证协议

附件二、油漆技术协议

附件三、厂房租赁协议

甲 方 乙 方

单位名称（章）： 单位名称（章）：

单 位 地 址： 单 位 地 址：

法定代表人 ： 法定代表人：

委托代理人 ： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

税 号： 税 号：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

篇46：加工合同

承揽方：（以下简称甲方） 发包方：福建 （以下简称乙方）

一、目的和背景条款

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律和本项目的具体要求，甲乙双方在协商

一致的基础上，本着自愿、公平诚信的原则，就贵开高速铁路王家沟项目段沙石堆放场沙石加工事宜签订本合同，以资共同遵守。

二、甲方在乙方提供的场地里进行加工，甲方自行负责加工设备、场地平整，机械基础。甲方生产所需的动力电从乙方的变压器接出，所产生费用甲方自行负责，包括生产电费。

三、加工的沙石规格为：七眼沙、瓜米沙、碎石、大碎石。加工单价为16元/m，甲方只负责加工，不得对外出售。

四、验收方式 。

五、结算方式：

根据甲方每月加工产量进行结算，第一月的70%作为集压款（在本合同期满自行解除时结算给甲方）第二个月起每月按加工产量进行结算，并当月结清加工费。

六、由于共用一个变压器，受输出电力的影响，甲乙双方用电有冲突时，甲方要积极配合使用，优先给乙方使用，由此给甲方造成产量下降的，乙方给予谅解。

七、双方责任：

甲方在生产期间的一切安全事故和老百姓纠纷，由甲方自行负责，乙方概不负责，须乙方提供支持或帮助时，乙方应给予大力支持。甲方每月生产的产量，乙方负责全部回收，并根据产量付清当月的加工费（除第一个月外）。

八、因履行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承担违约责任，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

九、本合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。

甲方： 乙方：

年月 日

篇47：加工合同

合同签订地：

甲方： 地址： 邮编： 电话： 传真：

法定代表人： 乙方： 地址： 邮编： 电话： 传真：

法定代表人：

甲方委托乙方加工本合同中成品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

注：以上费用含17%增值税。 第二条 加工成品质量要求 符合甲方的图纸要求。

第三条 技术资料、图纸保密原则 未经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供和透露本项目的图纸及技术资料，其中模具厂及机加工协作厂除外。乙方在未经甲方许可的情况下，不得使用甲方模具向第三方提供铸件。任何情况下，甲方不得将乙方的生产工艺及技术透漏给第三方。 第四条 货款支付

合同签订日起三天内，甲方支付乙方50%产品预付款，产品生产完毕发至甲方之前需支付40%货款；余下10%作为质量保证金，发货30天内，甲方支付10%货款，乙方给甲方开具增值税发票。因铸造或加工产品报废，造成成品不足时，乙方需在40天内补齐。 第五条 验收标准和方法

按照附件、双方签署的图纸、资料、技术规范与行业标准进行验收。每批零件乙方需提供如下检验报告：

1. 铸件化检验报告；

2.成品尺寸抽检报告（每批产品每个规格抽检3件）；

3.硬度检验报告。 第六条 交货地点、包装及运输方式

交货地点为乙方北京工厂。乙方只能对零件做简单的防磕碰包装（铁桶+泡沫）。如因运输和包装造成零件损伤，乙方不负责。如需单独包装，甲方需另外支付包装费用。乙方可应甲方要求协助安排运输，但风险及费用归甲方承担。 第七条 不可抗力

合同双方由于不可抗力的灾害或确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，可免予承担经济责任。

第八条 违约责任

双方应严格履行合同条款，如有违约，违约方应赔偿双方相应经济损失。 第九条 纠纷的处理

合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成向合同签订地仲裁机构申请仲裁；该仲裁为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负担。 第十条 其它条款

1.本合同自乙方收到甲方预付款起生效。

2.合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份；具有同等法律效力。

4.合同双方工作往来文件，经双方认可的传真件有效。

甲方： 开户银行： 帐号： 代表签字： 盖章： 签订日期：

乙方： 开户银行： 帐号： 代表签字： 盖章： 签订日期：

篇48：加工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，牟定县第一小学与楚雄开发区楚风布艺店窗帘加工制安，共同达成协议，并签订如下合同：

一、规格

窗帘制安方式以甲方看样品为准，用铝合金窗杆，制安包工包料及调试，按1：2的比例制作安装。

二、布和纱高度为2.75米，窗高超过2.75米，按实际高度加布用量计算。

三、结算价格：综合价(窗杆、窗帘、插钩)的单价55元/米,共10906.5米;窗杆单价12元/米，共132.2米，共计1586.4元。两项合计：12492.90元(大写：壹万贰仟肆佰玖拾贰元玖角)

四、付款方式

1、合同签订之日，甲方向乙方预付30%—50%。

2、窗帘安装完毕，甲方向乙方支付质量保证金以外的费用。

3、甲方留取货款总额的 5% 做为质量保证金。待质保期满，甲方一次性返还给乙方。

五、其它约定

1、留取布样，由甲方封存。乙方必须按布样用料。

2、保修期为一年。出现窗杆脱落，甲方通知乙方后，在两个工作日内修复，如人为污染及划破布料，乙方不负责更换。

3、乙方在现场安装过程中，应注意安全，出现一切安全事故，甲方不承担任何责任与赔偿。乙方在甲方现场，应加强对现场成品的保护。 甲方签约代表人：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇49：加工合同

加工厂家：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

委托厂家：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

委托厂家委托加工厂家加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第二条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

1.(用加工厂家原料完成工作的)，加工厂家必须依照合同规定选用原材料，并接受委托厂家检验。加工厂家隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响加工质量时，委托厂家有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2.(用委托厂家原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。委托厂家应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，加工厂家对委托厂家提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知委托厂家调换或补齐。加工厂家对委托厂家提供的原材料不得擅自更换。

3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第五条规定执行。

第三条 价款或酬金

经过双方友好协商约定，加工费用为 元/吨产品，所使用加工厂家的原材料硫酸二甲酯的价格为 元/吨。

第四条 验收标准和方法

1.由委托厂家主导，双方的技术人员共同制定验收标准。

2.委托厂家应当按合同规定的期限验收加工厂家所完成的工作。

3.当事人双方对加工的产品质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第五条 交货的时间和地点

1.交(提)加工产品的期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)加工产品，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

2.以加工厂家通知的提取日期为准，但加工厂家在发出提取加工产品的通知中，必须留给委托厂家以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

第六条 包装要求及费用负担

由委托厂家提供包装，如临时需加工厂家提供包装，则需要双方事先协商，并按协议执行。

第七条 结算方式及期限

代加工费用和硫酸二甲酯费用，当月月底结清。

第八条 其他约定

第九条 加工厂家的违约责任

一、未按合同规定的质量交付加工产品或完成工作，委托厂家同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，委托厂家有权拒收，由此造成的损失由加工厂家赔偿。

二、交付加工产品或完成工作的数量少于合同规定，委托厂家仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分委托厂家不再需要的，加工厂家应赔偿委托厂家因此造成的损失。

三、未按合同规包装加工产品，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。委托厂家不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，加工厂家应当偿付委托厂家该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成加工产品毁损、灭失的，由加工厂家赔偿损失。

四、逾期交付加工产品(包括返修、更换、补交等)，应当向委托厂家偿付违约金____ 元；(合同中无具体规定的，应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向委托厂家偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

五、由于保管不善致使委托厂家提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付委托厂家因此造成的损失。

第十条 委托厂家的违约责任

一、超过合同规定期限领取加工产品的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担加工厂家实际支付的保管、保养费。委托厂家超过领取期限6个月不领取加工产品的，加工厂家有权将加工产品变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给委托厂家；变卖加工产品所得少于报酬、保管、保养费时，委托厂家还应补偿不足部分；如加工产品不能变卖，应当赔偿加工厂家的损失。

二、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向加工厂家偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

第十一条 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工产品或原材料毁损、灭失的，加工厂家在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在委托厂家迟延接受或无故拒收期间发生的，委托厂家应当承担责任，并赔偿加工厂家由此造成的损失。

第十二条 纠纷的处理

代加工合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按( )项处理：

1.向仲裁机关申请仲裁；

2.向人民法院起诉。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，委托厂家和加工厂家各执一份；合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

委托厂家：________________________

代表人：________

____年____月____日

加工厂家：________________________

代表人：________

____年____月____日

篇50：加工合同

甲方：_________

乙方：_________

第一条 ：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

第二条 ：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条 ：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

第四条 ：材料由_________方负责。

第五条 ：若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。

第六条 ：验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ALQ为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，ALQ为_________。

第七条 ：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。

(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。

(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。

(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

第八条 ：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第九条 ：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第十条：合同未尽事宜双方协商解决。

第十一：本协议签署地在(写你企业所在地)

第十二：本协议一试 份 并具有同等法律效率。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇51：加工合同

加工合同模板

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

委托加工产品C40*96*96*52白坯布。

一、具体数量及交货日期

甲方每月给乙方C40支棉纱 吨，乙方以每吨纱给甲方C40*96*96*52坯布

二、质量要求及技术标准

乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工（经纬密必须达到 幅宽必须达到，每包重量不能低于141kg）布面无污染，锈斑，拖纱，如染色后发生因坯布织造问题造成的'经济损失，乙方必须承担责任。

三、包装标准及交货地址、运输方式：

1、960码成包、编织袋包装，段长100码以下的每包不准超过两段，40码以下的不准成包。

2、甲方指定地点交货。

3、运输费用由乙方承担，每包10元。

四、付款方式

甲方每月按乙方交货数量支付乙方加工费，每米1.70元，乙方在加工期内应付甲方棉纱押金及质量保证金元。

五、违约责任

1、乙方必须按照双方规定的时间内保证产品质量及交货日期，否则应向甲方支付违约金 万元。

2、因甲方棉纱供应不及时造成乙方的损失，由甲方承担，每天赔偿乙方 元。

3、乙方隐瞒或使用不符合标准的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担或赔偿损失。

4、乙方确保甲方的商业秘密要求，无权销售本合同中涉及加工产品，如有违反，甲方有权终止合同。

5、如双方任何乙方终止合同，需提前两个月以书面申请交予对方。

六、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方交由甲方所在地人民法院起诉。

七、本合同执行期为一年。

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

代表人： 代表人：

年月日

篇三：坯布采购合同

产 品 采 购 合 同

甲方（供方）：

乙方（需方）：

签订地点：

签订日期：2012年月日

篇52：加工合同

甲方：XXXXXXXXX有限公司 乙方：XXXXXXXXX有限公司

双方经过友好协商，本着互惠互利、双方平等的原则，就乙方向甲方提供本合同标的产品，签订本合同，并共同遵守。

二、合同金额

本合同总价为人民币￥：元。（大写：）

本合同价格包含制造、运输、安装等费用。 三、付款方式、支付时间

合同款项甲方按下列形式进行分期付款：

3.1、合同签定后5天内，甲方预付30%的合同款,即元。

3.2、在乙方现场通过预验收后10天内甲方支付30%的合同款，即 元。 3.3、乙方完成货物制造，交付甲方后在甲方现场通过终验收后10天内甲方支付30%的合同款，即元。

3.4、质保期结束产品无质量问题，甲方向乙方支付合同余款。

3.5、支付方式：通过电汇或银行承兑汇票方式。每批付款前，乙方应出具等值增值税发票。 四、验收

4.1、验收分二个阶段进行。

4.1.1、第一阶段：在乙方现场预验收：

乙方在产品制造完成时请提前一周通知甲方参加在其制造现场的预验收，验收标准按照产品图纸进行验收。 4.1.2、第二阶段：在甲方现场最终验收

模具在乙方现场完成预验收后，双方按照产品图纸等技术文件进行最终验收，在甲方生产现场生产批量产品, 在双方共同确认所有要求达标以后，由双方授权代表签署验收合格报告作为终验收完成。

五、质量要求及技术标准

5．1、甲方提供全套加工图纸给乙方。

5．2、乙方严格按照甲方提供的图纸进行加工，甲方按照该图纸对乙方提供的机械加工成品进行验收。

5．3、在加工的过程中，对图纸的任何更改，必须经过甲乙双方相关人员签字确认方可生效。

5．4、所有产品交付前应统一着色、编号，模具涂漆要求和色标由甲方确定；编号原则上以零件图号编序。 六、交货时间及地点

6.1、年 月 日前完成所有产品制造、调试，通过预验收，并交

货到甲方指定地点。

6.2、交货地点：XXXXXXXXX有限公司指定地点。

6.3、交货时，乙方应提供交货清单一份。甲方在接收到货物后，应在乙方的收货清单上进行确认。

七、包装与运输

乙方承担调试、交货过程中的运输及保险；包装运输时，包装品须防湿、防潮、防震、防锈，耐粗暴搬运。因产品包装不良以及由于乙方在包装方面采取不当或不良保护措施而造成的产品锈蚀等任何损坏由乙方负责，并由乙方承担由此而产生的一切费用。八、质量保证

8.1、乙方保证提供产品的品质、规格符合本合同规定，其质保期为产品终调

试验收报告签定后一年。在质保期内甲方在正常使用的条件下，由于乙方制造上的缺陷而发生的损坏，由乙方负责免费修复或无偿更换零件，并承担由此而产生的一切损失。

8.2、乙方在接到甲方故障通知后，应在8小时内给于明确答复，并且要求在24小时赶到现场排除故障。

九、售后服务

9．1、产品质保期从夹具通过最终验收之日起十二个月。

9．2、在质保期内，产品如出现质量问题，乙方必须在24小时内到达甲方工厂解决问题。

9．3、乙方在安装调试结束后，不定期进行质量跟踪服务。

9．4、产品在质保期内如出现质量问题，乙方如不能依约履行合同，及时为甲方解决问题，甲方可以另行委托有能力的单位维修，所产生的费用从乙方合同款中扣除。

十、违约责任

10.1、乙方如不能在规定的时间内交货，每超过一周按合同总金额的5%进行支付违约金。

10.2、乙方在甲方进行产品调试一个月后，若产品质量仍不符合要求，每超过一周按合同总金额的5%进行支付违约金。

10.3、乙方应付违约金及赔偿款可从甲方应付合同金额中进行扣除。

10.4、因甲方原因造成产品无法进行验收，自预验收后6个月视为终验收，但乙方有义务继续配合甲方完成该项目。

十一、诉讼

本合同的履行如出现纠纷或者其他未尽事宜，由甲、乙双方进行协商。

篇53：加工合同

甲方：

身份证号：

地址：

乙方：

身份证号：

地址：

风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

鉴于甲乙双方都有经营代加工公司的意向，经甲乙双方协商，就有关代加工合作事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

一、合作内容

甲乙双方共同成立以经营代加工为主的公司，名称为_____________________，为顾客代加工_____________产品。

风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

二、合作方式

甲方出资金人民币_______元，占股70%；乙方出资_______元人民币，占股30%。

风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

三、合作分工

甲方任公司总经理，乙方任公司副总经理。甲方负责公司内部的经营，乙方负责客户的维护。

四、盈余分配

甲乙双方确定公司的盈余按股分成。在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次

产品质量问题造成的损失由乙方负责，管理不善造成的呆坏账损失由甲方负责。

风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

五、违约责任

合同履行过程中，一方违约，给守约方造成严重损失的，应承担相应的违约责任。

六、合作期限

本合同期限为______年，自______年______月______日至______年______月______日止。

七、合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向_________仲裁委员会申请仲裁。

八、本合同正本一式______份，双方各执______份。经双方当地人代表签字盖章后生效。

九、其他未尽事宜另行订立。

甲方：

开户行：

账号：

联系方式：

日期：________年________月________日

乙方：

开户行：

账号：

联系方式：

日期：________年________月________日